Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AD 20240521 Arrete departemental Reglementation de
Arrêté - AD 20241018 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20240406 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD de prolongation 20250306 Reglementation de la c
Arrêté - AD 20250220 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20250225 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20241223 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20241219 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20250218 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20241218 Reglementation de la circulation de la
Arrêté - AD 20250214 Reglementation de la circulation de la RD13 pour les travaux executes entre le PR 4720 et le PR 4730
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune de Marcilly-en-Villette.
Lien du pdf (Arrêté - AD 20250214 Reglementation de la circulation de la RD13 pour les travaux executes entre le PR 4720 et le PR 4730)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Conseil Départemental du Loiret REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU LOIRET
POLE AMENAGEMENT DURABLE
DIRECTION DE L'INGENIERIE ET DES
INFRASTRUCTURES
Ref : 2025-ATO-051-L248
A R R E T E
Le Président du Conseil Départemental du Loiret
Réglementation de la circulation de la route départementale 13 pour les travaux exécutés entre le PR 4+720 et le PR 4+730, hors agglomération, sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Villette
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 portant nomenclature des routes à grande circulation modifié par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 4ème partie - signalisation de prescription), approuvée par l’arrêté du 24 novembre 1967, modifié le 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie - signalisation temporaire), approuvée par l’arrêté du 15 juillet 1974 modifié le 6 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu le classement de la RD 13 en route à grande circulation,
Vu l’avis du Préfet en date du 11/02/2025
Vu l’arrêté du Président du Conseil Départemental du Loiret en vigueur conférant délégations de signature au sein de la Direction de l’Ingénierie et des Infrastructures au Responsable de l’Agence Territoriale d’Orléans,
Vu la demande de l’entreprise CIRCET ERI 5280, 22 rue du Colombier - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Considérant que pour permettre l’exécution des travaux : Réparation de conduite de télécommunication sur accotement ouvrage d’ar sur la route départementale 13, sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Villette, hors agglomération, il y a lieu de règlementer la circulation,
Arrête
Article 1 :
Du 17/02/2025 au 21/03/2025 et pour une durée approximative des travaux de 15 jours, la circulation sur la route départementale 13, sera réglementée ainsi qu’il suit : - Circulation alternée et réglée manuellement ou par feux tricolores, - Vitesse limitée à 50 km/h,
- Interdiction de dépassement.
Observations complémentaires :
Contacter M. Eric DELPIVAR 06 25 27 32 13 avant début des travaux pour réaliser un constat au préalable avec photos Conseil Départemental du Loiret REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU LOIRET
Article 2 :
Par mesure de sécurité et en dérogation au schéma CF23 ou CF24 du Manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles, le stationnement est interdit au droit du chantier.
Article 3 :
Ces dispositions sont valables pendant l’activité : diurne du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Article 4 :
La circulation des transports exceptionnels autorisés sur la RD 13 sera maintenue.
Article 5:
La signalisation de part et d’autre de la zone des travaux sera réalisée conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur schéma CF23 ou CF24 du Manuel du chef de chantier sur routes bidirectionnelles et selon la configuration des lieux.
Article 6 :
La fourniture, la mise en place, l’entretien, l’enlèvement et la responsabilité des panneaux de signalisation incomberont à l’entreprise CIRCET ERI 5280 chargée des travaux.
Article 7 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8 :
Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier ainsi que dans la Mairie de Marcilly- en-Villette.
Article 9 :
Application :
- Commune de Marcilly-en-Villette,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Loiret,
- M. le Directeur Départemental du SDIS,
- SAMU 45,
- M. le Responsable des Transports REMI,
- M. le Responsable des Transports ODULYS,
- CIRCET ERI 5280
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Fleury-les-Aubrais, le 14/02/2025
Le Président du Conseil Départemental
Par délégation
Gaël GOURVELLEC,
Responsable de l’Agence Territoriale d’Orléans
Par intérim