unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20230706 122 PJ

Documents similaires

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms vie

unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20230706 122 PJ Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20230706 122 PJ)Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Justice et droit, Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON – LA ROCHETTE

1/19

MANDAT PUBLIC

OBJET DU CONTRAT : Mandat de représentation, au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage en application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique, pour la réalisation d’un pôle enfance sur la commune de VALGELON-LA ROCHETTE.

Maître d’ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE Place Albert Serraz – BP 40020 – 73802 MONTMELIAN Cedex

Comptable assignataire : M. Le Comptable Public

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés au comptable assignataire désigné ci-dessus dans les conditions fixées, selon la nature de la cession, par le code civil ou par l'article R.313-15 du code monétaire et financier

Transmis en préfecture le : .........................................……………………………………………………..

Date de notification le : ................................................................

Cette notification vaut ordre de commencer les prestations.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON – LA ROCHETTE

2/19

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT ............................................................................... 5

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ....................................................................................... 6

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE ........................................................... 6

3.1. Entrée en vigueur ................................................................................................................... 6

3.2. Durée ....................................................................................................................................... 6

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX ........................................................... 6

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE .......................................................... 7

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES

ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU MANDATAIRE ................................................ 7

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE REALISATION DE L'OUVRAGE .......................................................... 7

ARTICLE 8 - ASSURANCES ........................................................................................... 7

8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle ............................................................... 7

8.2. Assurance Dommages-Ouvrage ( DO), Constructeur Non Réalisateur (CNR), Tous Risques Chantiers (TRC) ................................................................................ 7

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES ................................................................... 8

9.1. Mode de passation des marchés ......................................................................................... 8

9.2. Incidence financière du choix des cocontractants .......................................................... 10

9.3. Rôle du Mandataire pendant la procédure de consultation............................................ 10

9.4. Signature du marché ........................................................................................................... 10

9.5. Transmission et notification : ............................................................................................. 10

ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJET ............................................................... 11

10.1. Avant-projet ..................................................................................................................... 11

10.2. Projet ................................................................................................................................. 11

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION ................................................................... 11

11.1. Gestion des marchés ...................................................................................................... 11

11.2. Suivi des travaux ............................................................................................................. 12

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION..................... 12

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE.................................................................................. 12

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE – MODALITES DE REGLEMENT .................................................................................................................. 13

14.1. Rémunération du Mandataire......................................................................................... 13

14.2. Forme du prix ................................................................................................................... 13Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON – LA ROCHETTE

3/19

14.3. Avance .............................................................................................................................. 13

14.4. Acomptes et solde .......................................................................................................... 13

14.5. Délai de règlement et intérêts moratoires .................................................................... 14

14.6. Mode de règlement .......................................................................................................... 14

14.7. Présentation des factures au format dématérialisé .................................................... 14

ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE..................................................................................................... 15

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE 16

16.1. Sur le plan technique ...................................................................................................... 16

16.2. Sur le plan financier ........................................................................................................ 16

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE............................................................................ 16

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE............................... 17

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE ; BILAN ET PLAN DE TRESORERIE

PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES ............................................................ 17

ARTICLE 20 - RESILIATION ........................................................................................... 17

20.1. Résiliation sans faute ..................................................................................................... 17

20.2. Résiliation pour faute...................................................................................................... 18

20.3. Autres cas de résiliation ................................................................................................. 18

ARTICLE 21 - PENALITES .............................................................................................. 18

ARTICLE 22 - LITIGES .................................................................................................... 19

ARTICLE 23 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT ............................. 19

ARTICLE 24 - CLAUSES DE REEXAMEN ..................................................................... 19

24.1. Evolution de la règlementation ...................................................................................... 19Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON – LA ROCHETTE

4/19

ENTRE

La COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE,

représentée par Madame Béatrice SANTAIS, présidente en exercice, en vertu d'une délibération de la Communauté de Communes Cœur de Savoie, en date du 16 juillet 2020.

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant" ou “la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE“

D'UNE PART

ET

La Société Publique Locale de la Savoie (SPLS)

Société Anonyme au capital de 405 000 euros

dont le siège social est à l’Hôtel du Département – Place du Château - 73000 Chambéry

inscrite au Registre du Commerce de Chambéry sous le numéro 752 993 550 00017

représentée par Monsieur Luc BERTHOUD, son Président Directeur Général

et désignée dans ce qui suit par les mots "la SPLS " ou "le Mandataire »

Compagnie : QBE

N° Police : 094 0006617

D'AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

5/19

PREAMBULE :

La COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE a décidé de réaliser un pôle enfance sur la commune de VALGELON-LA ROCHETTE.

Elle en a défini le programme et a arrêté, à la somme de 3 500 000 € HT, valeur 2023, mission du mandataire objet des présentes incluse, l'enveloppe financière prévisionnelle. Ces deux documents sont ci-après annexés.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique (articles L.2422-5 et suivants), la Collectivité a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son compte, et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du Maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les dispositions du présent contrat de mandat.

La Collectivité désigne Madame Béatrice SANTAIS comme étant la personne compétente pour la représenter pour l'exécution du contrat de mandat, sous réserve du respect des dispositions du Code général des Collectivités territoriales, et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra à tout moment notifier au Mandataire une modification de ces personnes.

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

La Collectivité demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de la dite Collectivité et sous son contrôle, l’opération de construction d’un pôle enfance sur la commune de VALGELON-LA ROCHETTE.

Contrôle analogue

Conformément à l’article L1531-1 du CGCT et aux articles L2511-1 et suivants du CGCT, le Mandataire devra :

-effectuer un reporting au Mandant selon les modalités et procédures internes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE.

-rédiger un rapport écrit de l’avancement au moins une (1) fois par mois et, autant que de besoin, selon la demande du Mandant ;

-participer aux réunions de service le cas échéant. .

Dans ce cas, le correspondant de la SPLS à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE pour l’ensemble de l’opération sera Natacha PONTHUS, avec faculté de délégation.

Il sera systématiquement mis en copie des échanges électroniques qui nécessistent un avis du Mandant.

Le Mandant pourra demander au Mandataire de participer à d’autres réunions avec l’ensemble des services de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE.

Le référent de la SPLS par opération pourra demander la participation des responsables hiérarchiques ou d’autres intervenants nécessaires pour le bon déroulement de l’opération.

Pour cela, un accès direct et gratuit sera accordé au Mandant. A cet effet, il aura la possibilité de télécharger tout document dont il aura besoin.

Dans ce cadre, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE donne mandat au Mandataire de le représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maîtrise d’ouvrage définies à l’article 5 ci-après.

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter l'enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-après à l'article 2.

Il est toutefois d'ores et déjà précisé que la Collectivité pourra mettre un terme à la mission du Mandataire et qu’elle se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l'ouvrage, notamment au stade de l'approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 20.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

6/19

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE

PREVISIONNELLE

Le programme et/ou l'enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés dans les conditions suivantes :

Le Mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle par ses cocontractants.

Par ailleurs, il ne saurait prendre, sans l'accord de la Collectivité, aucune décision pouvant entraîner le non- respect du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer la Collectivité des conséquences financières de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait. Cependant, il doit alerter la Collectivité au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle ou d’apporter des solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée à la Collectivité notamment aux stades suivants :

 approbation des avant-projets : article 10

 avant la signature des marchés après consultation : article 9.

Dans tous les cas où le Mandataire a alerté la Collectivité sur la nécessité d’une modification du programme et/ou de l'enveloppe financière prévisionnelle et que celle-ci n’a pas pris les décisions nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle consultation, mesures d'économie...), le Mandataire est en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, la Collectivité supportera seule les conséquences financières de la résiliation dans les conditions précisées à l'article 20-1.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

3.1. Entrée en vigueur

La Collectivité notifiera au Mandataire le contrat de mandat signé.

Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de cette notification.

Lorsque le marché est soumis au contrôle de légalité, la collectivité informe le Mandataire de la date à laquelle il aura été reçu par le représentant de l'Etat.

3.2. Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues à l'article 20, le présent mandat expirera à l'achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l'article 16.

Sur le plan technique, le Mandataire assurera toutes les tâches définies ci-après à l'article 5 jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement augmenté de la prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées à cette date ou de désordres apparus pendant ce délai et non réparés.

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue en avril 2026, sans que le Mandataire puisse être tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée.

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

La Collectivité n’est pas encore propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et s’engage à en poursuivre l’acquisition dans le délai nécessaire au respect des délais de l’opération.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

7/19

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 et suivants du code de la commande publique, la Collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions listées à l’annexe 3 de la convention.

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE DU

MANDATAIRE

D'une façon générale, dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de Mandataire de la Collectivité, et de ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y compris pour les actions contractuelles.

Le Mandataire veillera à ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse à la réalisation de l'ouvrage dans les délais et l'enveloppe financière et conformément au programme arrêtés par la Collectivité. Il signalera à la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser.

Il représentera la Collectivité Maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

Il est précisé que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maître de l'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre, laquelle est assurée par l'architecte, les bureaux d'études et l'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. Notamment, le Mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés, sauf s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant à eux seuls être considérés comme une faute du Mandataire. Il en serait de même en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par la Collectivité.

ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE

REALISATION DE L'OUVRAGE

La définition des conditions administratives et techniques de réalisation de l’ouvrage est définie à l’annexe 3 de la présente convention.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1. Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

8.2. Assurance Dommages-Ouvrage ( DO), Constructeur Non Réalisateur (CNR), Tous Risques Chantiers (TRC)

La Collectivité demande au Mandataire de souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantiers, pour son compte.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

8/19

Le Mandataire fournira à la Collectivité une copie du dit contrat dès que lui-même sera en possession de son exemplaire.

Il est par ailleurs convenu que le Mandataire effectuera, pour le compte de la Collectivité, toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré, telles qu'elles résultent de l’annexe II à l'article A 243-1 annexe II du Code des Assurances.

Il incombera à la Collectivité d’actionner la police d’assurances.

Le Mandataire pourra toutefois mobiliser la garantie Tous Risques Chantiers avant réception, ou la garantie Dommage-Ouvrage pendant l’année de parfait achèvement en cas de défaillance d’une entreprise, après mise en demeure restée sans effet.

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique applicables à la Collectivité sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions particulières définies ci-dessous.

Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application des dispositions des textes précités, le Mandataire aura recours à la plate-forme suivante : https://achatpublic.com.

Le Mandant disposera d’un accès direct et gratuit au profil acheteur, côté Maîtrise d’Ouvrage.

9.1. Mode de passation des marchés

Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches ci-annexée.

9.1.1. Cas des marchés autres que de maîtrise d’œuvre et procédures particulières

a) En cas d’appel d’offres :

Le Mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera aux séances de la commission d’appel d’offres en vue d’en assurer le secrétariat. Après accord de la Collectivité sur la signature du marché par le Mandataire, le Mandataire, dans les conditions de l’article 9.4 conclura le contrat.

b) En cas de procédure adaptée :

Le Mandataire appliquera les règles internes de publicité et de mise en concurrence fixées par la Collectivité. Après accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

c) En cas de procédure avec négociation :

Le Mandataire, après avoir satisfait, s’il y a lieu, aux obligations de publicité, assistera le Mandant dans l’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre.

Après fixation de cette liste par le Mandant, le Mandataire adressera la lettre d’invitation à soumissionner aux candidats et, sur la base des offres initiales reçues, engagera les négociations avec chaque candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire établira un rapport de négociation qui proposera un classement des offres. Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la séance de la commission d’appel d’offres en vue d’en assurer le secrétariat et de présenter les éléments de son rapport de négociation. Après attribution par la commission et accord de la Collectivité sur la signature du marché par le Mandataire, le Mandataire conclura le contrat avec l’attributaire.

Conforment aux dispositions de l’article R.2161-17 du code de la commande publique, le Mandataire pourra également indiquer dans l’avis de marché que le marché sera attribué sur la base des offres initiales sans négociation. Le Mandataire n’informera cependant les candidats de la non mise en œuvre de la négociation qu’après décision en ce sens du représentant du Mandant.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

9/19

d) En cas de marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables

Le Mandataire engagera les négociations avec le candidat.

Au terme de ces négociations, le Mandataire proposera un projet de marché sur la base d’un rapport de négociation qu’il présentera à la Collectivité.

Après accord de l’organe compétent de la Collectivité sur l’attribution et la signature du marché par le Mandataire, le Mandataire conclura le contrat.

e) En cas de procédure de dialogue compétitif (art. R.2161-24 à R.2161-31 du code de la commande

publique) :

Le Mandataire mettra en œuvre une procédure de dialogue compétitif.

Le Mandataire procédera aux obligations de publicité.

Après analyse des candidatures, le Mandataire assistera le Mandant dans l’établissement de la liste des candidats invités à dialoguer.

Après fixation de la liste des candidats admis à participer au dialogue, le Mandataire adressera une lettre de consultation aux candidats admis et le dialogue s'engagera dans les conditions définies au règlement de la consultation identifiant les différents organes intervenants dans le déroulement du dialogue. La procédure pourra se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, le cas échéant.

Une fois le dialogue mené à son terme, le Mandataire en informera les candidats et les invitera à remettre leur offre finale.

Après convocation par la Collectivité, le Mandataire assistera à la commission d'appel d'offres pour en assurer le secrétariat. Après le choix du candidat par cette dernière et autorisation de la signature du marché par le Mandataire, le Mandataire conclura le marché avec l’attributaire.

9.1.2. Cas des marchés de maîtrise d’œuvre

 Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est inférieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l’article 9.1.1.b) décrites à la présente convention.

 Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire, organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les conditions définies aux articles R.2162-15 à R.2162-21 du code de la commande publique:

Le Mandataire sera chargé de l’organisation de la consultation. Il ne convoque pas le jury mais en assurera le secrétariat.

Après désignation du ou des lauréats par le Mandant, le Mandataire engagera la négociation dans le cadre d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence avec le ou les lauréats (art. R.2122-6 du code de la commande publique).

A l’issue de la procédure, sauf délégation consentie à l’exécutif dans les conditions fixées au CGCT, l’assemblée délibérante de la Collectivité attribuera le marché et en autorisera sa signature.

Le Mandataire allouera, après accord du Mandant, les primes proposées par le jury.

 Lorsque le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur au seuil des procédures formalisées mais relève des exceptions à la procédure de concours mentionnées à l’article R.2172-2 du code de la commande publique, le Mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies ci-dessus : la procédure avec négociation

la procédure d’appel d’offres

la procédure de dialogue compétitif

9.1.3. Cas des marchés de conception-réalisation

 Lorsque le montant prévisionnel du marché de conception-réalisation est inférieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire appliquera les dispositions de l’article 9.1.1.b) décrites à la présente convention.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

10/19

 Lorsque le montant prévisionnel du marché de conception-réalisation est supérieur au seuil des procédures formalisées, le Mandataire mettra en œuvre, selon les mêmes modalités définies ci-dessus : la procédure d’appel d’offres

o avec jury selon les modalités de l’article R.2171-16 du code de la commande publique o sans jury

la procédure avec négociation

o avec jury selon les modalités de l’article R.2171-16 du code de la commande publique o sans jury

la procédure de dialogue compétitif

o avec jury selon les modalités de l’article R.2171-16 du code de la commande publique o sans jury

Le Mandataire sera chargé de l’organisation de la consultation. Si un jury est constitué, il ne convoque pas le jury mais en assurera le secrétariat.

9.1.4. Utilisation d'un accord-cadre

Sans objet.

9.2. Incidence financière du choix des cocontractants

S’il apparaît que les prix des offres des candidats retenus entraînent un dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir la Collectivité dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus. L’accord de la Collectivité pour la signature du marché ne pourra alors être donné qu’après augmentation corrélative de l’enveloppe.

9.3. Rôle du Mandataire pendant la procédure de consultation

Le rôle du Mandataire est détaillé à l’annexe 3 de la présente convention (Liste des tâches).

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux candidatures et aux offres, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures et aux offres et en assurera l’analyse, avec le cas échéant le jury.

Le Mandataire, après accord du représentant de la Collectivité, est habilité à demander aux candidats consultés, s’il y a lieu, de produire ou de compléter les pièces manquantes.

Lors de l’analyse des offres, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire d'analyse en vue du jury ou de la CAO.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procédera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les avis d’attribution.

9.4. Signature du marché

Le Mandataire procédera à la mise au point des marchés, à leurs établissements et à leurs signatures, après accord du Mandant, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant.

9.5. Transmission et notification :

Le Mandataire transmettra, s’il y a lieu, en application de l’article L 2131-1 du CGCT relatif au contrôle de légalité, au nom et pour le compte du Mandant, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement dans lequel est situé le Mandant. Il établira, signera et transmettra, le rapport établi par lui conformément à l’article R.2184-1 du code de la commande publique.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie au Mandant.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

11/19

ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJET

10.1. Avant-projet

Si le mandat comporte les missions d’avants-projets (ESQ, APS, APD), le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir l'accord de la Collectivité. Cette dernière s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'accord de la Collectivité sera réputé acquis à condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

Le Mandataire transmettra à la Collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant à cette dernière d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés. S’il apparaît qu’ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échéant, alerter la Collectivité sur la nécessité ou l’utilité d’apporter des précisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe.

Cette note sera présentée au Mandant.

Dans ce cas, la Collectivité devra expressément :

 soit définir les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière permettant d’accepter les avant-projets ;

 soit demander la modification des avant-projets ;

 soit, notamment s'il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, à charge pour la Collectivité d'en supporter les conséquences financières, comme prévu à l'article 20.1.

10.2. Projet

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la Collectivité, le Mandataire fera établir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité, après accord du Mandant.

ARTICLE 11 - SUIVI DE LA REALISATION

11.1. Gestion des marchés

Le Mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant dans les conditions prévues par le code de la commande publique, de manière à garantir les intérêts du Mandant.

A cette fin, notamment :

 Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.

 Il vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d'œuvre.

 Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.

 Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

 Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et présentera au Mandant la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole.

 Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après accord du Mandant.

 Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu. Le Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un dépassement de l’enveloppe financière ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des réclamations.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

12/19

11.2. Suivi des travaux

Le Mandataire représentera la Collectivité dans toutes les réunions et visites relatives au suivi des travaux. Il veillera à ce que la coordination des entreprises et prestataires aboutisse à la réalisation de l’ouvrage dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera à la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir. Il s’efforcera d’obtenir des intervenants des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera la Collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 12 - RECEPTION DE L'OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION

Après achèvement des travaux, il sera procédé, à l'initiative du maître d'œuvre, en présence des représentants de la Collectivité, ou ceux-ci dûment convoqués par le Mandataire, aux opérations préalables à la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative à la réception de l'ouvrage qu'avec l'accord exprès de la Collectivité sur le projet de décision. La Collectivité s'engage à faire part de son accord dans un délai compatible avec celui des 30 jours fixé à l'article 41-3 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables à la levée de celles-ci.

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraisons échelonnées). A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige à reprendre au Mandataire.

ARTICLE 13 - DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE

MANDATAIRE

Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est provisoirement évalué à 3 407 925 €, hors taxes, (valeur 2023) ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

 les études techniques ;

 le coût des travaux de construction de l'ouvrage incluant notamment toutes les sommes dues aux entreprises et autres prestataires intellectuels à quelque titre que ce soit ;

 les impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente opération ;

 le coût des assurances-construction et de toutes les polices dont le coût est lié à la réalisation de l'ouvrage;

 les charges financières que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu à l'article 15 ci-après ;

 et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, l'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance, d’avocat, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le Mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

13/19

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANDATAIRE – MODALITES DE REGLEMENT

14.1. Rémunération du Mandataire

La rémunération du Mandataire est fixée au prix global et forfaitaire de :

Montant HT 92 075,00 €

TVA au taux de 20% 18 415,00 €

Montant TTC 110 490,00 €

Montant TTC (en lettres) : Cent Dix Mille quatre cent quatre-vingt dix Euros Toutes Taxes Comprises

14.2. Forme du prix

Le présent contrat est passé à prix révisable.

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal à :

Im

0,15 + 0,85 -------

Io

Io est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois Mo d’établissement des prix.

Im est l'index national Syntec publié ou à publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

Le présent contrat est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de : juillet 2023 (mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondants

14.3. Avance

Le contrat ne fait pas l’objet d’une avance.

14.4. Acomptes et solde

Le règlement de la rémunération du Mandataire interviendra selon les étapes opérationnelles suivantes :

Etape 1 : Approbation du programme, du planning et du bilan financier :

Forfait : 7 200,00 Euros HT

Etape 2 : Notification du marché de maîtrise d’œuvre :

Forfait : 7 250,00 Euros HT

Etape 3 : Notifications des marchés SPS, CT et Assureurs :

Forfait : 3 100,00 Euros HT

Etape 4 : Approbation APD :

Forfait : 8 950,00 Euros HT

Etape 5 : approbation DCE :

Forfait : 4 350,00 Euros HT

Etape 6 : Notification des marchés de travaux :

Forfait : 10 925,00 Euros HTMandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

14/19

Etape 7 : Direction des travaux :

Forfait : 42 800,00 Euros HT (par facture trimestrielle°

Etape 8 : Remise des comptes au Maître de l'ouvrage et établissement du décompte général de la convention de mandat :

Forfait : 7 500,00 Euros HT

14.5. Délai de règlement et intérêts moratoires

Le délai maximum de paiement de la rémunération du Mandataire est de 30 jours à compter de la réception de la facture (demande d’acompte).

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro.

Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

IM = M x J/365 x Taux IM

M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du code de la commande publique.

14.6. Mode de règlement

Le Maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à l'ordre du Mandataire (joindre un RIB).

14.7. Présentation des factures au format dématérialisé

Le règlement des sommes dues au Mandataire fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l’article 14.4 ci-dessus.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro ( SIRET 20004101000014) . Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

15/19

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° Les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

ARTICLE 15 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES

ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE

15.1 La Collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées à l'article 13 ci-dessus.

15.2 La Collectivité avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les dépenses payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-après.

Avance par la Collectivité

Pour le financement de l’opération par le maître d’ouvrage, une avance d’un montant de 100 000 € TTC sera versée au Mandataire dès la notification du marché de mandat.

L’échéancier envisagé par le (Maître d’ouvrage)pour le versement de l’avance pour les années suivantes est détaillé ci-dessous :

Année Montant de l’avance annuelle (en € TTC)

2023 100 000

2024 360 000

2025 3 100 000

2026 640 000Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

16/19

Cet échéancier pourra être révisé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE SAVOIE suivant l’état d’avancement de l’opération.

Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait notamment du retard de la Collectivité à verser les avances nécessaires aux règlements, de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au préfinancement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE

16.1. Sur le plan technique

Sur le plan technique, le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement augmenté de la prolongation éventuelle de ce délai.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de parfait achèvement, il appartiendra au Mandataire de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu’à l’expiration de la période initiale de parfait achèvement. Le Mandataire adressera à la Collectivité copie du procès-verbal de levée des réserves ou désordres.

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, le Mandataire demandera à la Collectivité le constat de l'achèvement de sa mission technique. La Collectivité notifiera au Mandataire son acceptation de l’achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l'issue de ce délai.

A cet effet, le Mandataire remettra l’intégralité des dossiers au Mandant. Ce dernier devra lui retourner, dans le mois suivant la réception des dossiers, le bordereau de remise signé par une personne dûment habilitée.

16.2. Sur le plan financier

16.2.1. Reddition des comptes de l’opération

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte général et définitif des co-contractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues à l'article 19.

La Collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

16.2.2. Décompte général des honoraires du Mandataire

Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par la Collectivité, le Mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires à la Collectivité.

Celle-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la Collectivité Mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

17/19

ARTICLE 18 - CONTROLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE

La Collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce titre, le Mandataire lui communiquera l’ensemble des comptes rendus de chantier qu’il aura reçus.

Les représentants de la Collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder à tout moment, et consulter les pièces techniques. Ils pourront faire part au Mandataire de leurs observations et remarques à transmettre aux différents intervenants. Toutefois, ils ne pourront présenter ces observations qu'au Mandataire et non directement aux intervenants quels qu’ils soient sauf en cas défaillance du Mandataire.

La Collectivité aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que les clauses du contrat de mandat sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE ; BILAN

ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l’article 15 des pièces justificatives correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité Mandante.

En outre, pour permettre à la Collectivité Mandante d'exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit :

 tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ;

 adresser une fois par an au Mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe : o un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ;

o un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des recettes éventuelles) ;

 au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle qui n’aurait pas déjà fait l’objet de l’application de l’article 2 ci-dessus, en expliquer les causes et si possible proposer des solutions;

 adresser au fur et à mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an avant le 15 Janvier de l'exercice suivant, à la Collectivité, une reddition des comptes. Cette dernière récapitulera l'ensemble des dépenses acquittées pour le compte de la Collectivité au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu'éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies des factures portant la mention de leur date de règlement seront jointes à l'appui de cette reddition de comptes ;

 établir en temps utile les états exigés par l'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

 remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, à l'achèvement de l'opération.

ARTICLE 20 - RESILIATION

20.1. Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade de l'approbation des avant- projets et après la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 2, 10 et 11.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Dans le cas d’application du dernier paragraphe de l’article 2 ci-dessus, le Mandataire est en droit de demander la résiliation du contrat de mandat.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

18/19

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 5% de la rémunération dont il se trouve privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d’un préjudice supérieur.

20.2. Résiliation pour faute

20.2.1 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être résiliée sans préjudice de l’application des pénalités prévues au présent contrat.

20.2.2 En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d’une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.

20.3. Autres cas de résiliation

20.3.1 En cas de non-respect, par le Mandataire, des obligations visées à l’article 23 du présent contrat relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles D8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 à 5 du code du travail et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat peut être résilié aux torts du Mandataire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

20.3.2 En cas d’inexactitude des renseignements, fournis par le Mandataire mentionnés aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-2 à 5 du code du travail, à la signature du contrat, ou lors de son exécution, celui-ci sera résilié sans mise en demeure aux frais et risques du Mandataire.

ARTICLE 21 - PENALITES

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du Mandataire visés à l'article 20.2, le Mandataire sera responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou à déterminer par les parties en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge.

Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, le contrat pourra être résilié aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du Mandant envers le Mandataire.

Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :

 En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 19 par rapport aux délais fixés à ce même article : 50 € par jour de retard ;

 En cas de retard dans la reddition définitive des comptes de l’opération prévue à l’article 16-2 : 50 € par jour de retard ;

 En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats conclus au nom et pour le compte de la Collectivité, les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du Mandataire à titre de pénalités.Mandat public confié à la SPLS pour la réalisation d’un pôle enfance – Commune VALGELON - LA ROCHETTE

19/19

Lorsqu’un cas de force majeure empêche l’exécution du marché, le titulaire devra justifier de l’impossibilité temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre l’exécution du marché en conséquence de l’évènement qu’il qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas être sanctionné au titre de la non-exécution des prestations (prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit à aucune indemnisation.

ARTICLE 22 - LITIGES

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 23 - PIECES A PRODUIRE PAR LE COCONTRACTANT

A la signature du contrat, le Mandataire a produit les pièces mentionnées aux articles D.8222- 5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 à 5 du code du travail.

Le Mandataire s’engage à produire les pièces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254- 2 à 5 du Code du travail tous les 6 mois pendant l’exécution du contrat.

ARTICLE 24 - CLAUSES DE REEXAMEN

24.1. Evolution de la règlementation

Le présent article s’applique en cas d’évolution, en cours d’exécution du marché, de la législation et/ou de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection de l'environnement.

Les modifications éventuelles, demandées par le maître d’ouvrage au titulaire afin de se conformer aux règles nouvelles, donneront lieu à la signature d'un avenant au marché.

Le titulaire n’aura droit à être rémunéré pour la mise en œuvre des mesures demandées (ou à être indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en œuvre des mesures demandées) qu’à la condition qu’il établisse que l’économie du marché se trouve (ou s’est trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé à 1/16e du montant du marché, tel qu’il résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maître d’ouvrage prendra en charge à hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et indemnisations dûment justifiées par le titulaire.

Fait à ................................., le..................

en double exemplaire

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature du Mandataire :

Pour le Mandant …………………………………………………………….. .......................................................