Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 2024 05 22 005 ANNEXE RC
Acte - 2024 05 22 005 ANNEXE CCP
Acte - 2024 05 22 005 ANNEXE ACTE DENGAGEMENT
Déliberation - 2024 05 22 041 DELEGATIONS DU CM AU MAIRE L 2122 2
Conseil Municipal - 2024 05 22 041 DELEGATIONS DU CM AU MAIRE L.2122 2
Déliberation - 2024 05 22 005 MISSION AMO PROJET BOURG CENTRE
unknown - 2024 021 CCAP Skatepark tampon
Procès Verbal - 2024 07 03 045 annexe PV CM du 22 05 2024
Procès Verbal - 2024 05 22 040 ANNEXE PV CM 03 04 2024
Procès Verbal - 2024 05 22 040 ANNEXE PV CM 03 04 2024
unknown - 2024 05 22 005 ANNEXE CCAP
Document publié le Mardi 30 mars 2021 par la commune de Lévignac.
Lien du pdf (unknown - 2024 05 22 005 ANNEXE CCAP)
Thèmes du document : Propriété intellectuelle et industrielle, Justice et droit, Assurance,
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
MARCHÉ PUBLIC D'ÉTUDES
MARCHÉ N° 2024-001
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour une étude stratégique
pour le développement et la valorisation du bourg centre
de la Commune de Lévignac
Mairie de Lévignac
Place de la Mairie
31530 LEVIGNAC
Tél : 05.61.85.42.19
Courriel : accueil@mairie-levignac.com SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ...................................................................................................3
1.1 - Objet du contrat .......................................................................................................................3
1.2 - Décomposition du contrat ........................................................................................................ 3
1.3 - Réalisation de prestations similaires........................................................................................ 3
2 - Pièces contractuelles .......................................................................................................................3
3 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................. 3
3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations .......................................................................... 3
3.2 - Durée du contrat ......................................................................................................................3
4 - Prix.................................................................................................................................................. 3
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués .......................................................................................... 3
4.2 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 4
5 - Garanties Financières ..................................................................................................................... 4
6 - Avance ............................................................................................................................................ 4
7 - Modalités de règlement des comptes .............................................................................................. 4
7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ................................................................................ 4
7.2 - Présentation des demandes de paiement .................................................................................. 4
7.3 - Délai global de paiement .........................................................................................................4
7.4 - Paiement des cotraitants ..........................................................................................................4
7.5 - Paiement des sous-traitants ...................................................................................................... 5
8 - Conditions d'exécution des prestations ........................................................................................... 5
8.1 - Présentation des livrables ........................................................................................................ 5
8.2 - Modifications techniques ......................................................................................................... 5
9 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ...............................................................................5
10 - Pénalités ........................................................................................................................................ 5
10.1 - Pénalités de retard .................................................................................................................. 5
10.2 - Pénalité pour travail dissimulé ..............................................................................................6
11 - Assurances .................................................................................................................................... 6
12 - Résiliation du contrat .................................................................................................................... 6
12.1 - Conditions de résiliation ........................................................................................................6
12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ................................................................................. 6
13 - Règlement des litiges et langues ...................................................................................................7
14 - Dérogations ................................................................................................................................... 7 Consultation n°:2024-001 Page 3 sur 7
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent : Mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour une étude stratégique pour le développement et la valorisation du bourg centre de la Commune de Lévignac.
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.
2 - Pièces contractuelles
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU-DQE)
3 - Durée et délais d'exécution
3.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
Le délai prévisionnel pour cette mission est de 6 mois, de mai à novembre 2024.
3.2 - Durée du contrat
L'acte d'engagement fixe la durée prévisionnelle.
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI.
4 - Prix
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. Consultation n : 2024-001 Page 4 sur 7
4.2 - Modalités de variation des prix
Les prix sont fermes et non actualisables.
5 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
6 - Avance
Aucune avance ne sera versée.
7 - Modalités de règlement des comptes
7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG- PI.
7.2 - Présentation des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
Informations à utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 21310297300012
7.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
7.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. Consultation n°: 2024-001 Page 5 sur 7
7.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.
8 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un délai n'est pas prévue.
Processus de remplacement d'une personne nommément désignée
Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article 3.4.3 du CCAG-PI (dérogation au délai).
L'acheteur est informé sans délai de cet empêchement, et le titulaire propose un remplaçant dans un délai de 10 jours à compter de la date d'envoi de cette information.
8.1 - Présentation des livrables
Les livrables sont adressés dans les conditions fixées au CCTP.
8.2 - Modifications techniques
Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu à un avenant.
9 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle
Conformément à l'article 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une cession à titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés à titre exclusif.
10 - Pénalités
10.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 50,00 €.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire. Consultation n°: 2024-001 Page 6 sur 7
10.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
11 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
12 - Résiliation du contrat
12.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 à 42 du CCAG-PI.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 1,0 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.
12.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. Consultation n°: 2024-001 Page 7 sur 7
13 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matière.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
14 - Dérogations
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 8 du CCAP déroge à l'article 3.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 8 du CCAP déroge à l'article 3.4.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles