Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - am rte du malgre tout 14 au 21 juin 2024
Arrêté - am route du malgre tout et rue des martyrs de la r
Arrêté - am trvx rue de la ceramique du 22 mai au 04 juin 2
Arrêté - am petanque 10 mai
Arrêté - am circulation reglementee 13 juin
Arrêté - am rue jacquemart 27 mars 2025
Arrêté - am brocante amicale franco portugaise 14 septembre
Arrêté - am 189 veolia
Arrêté - am brocante francoportugais
Arrêté - am circulation rue ernest renan
Arrêté - am rte malgre tout 28 mai au 6 juin 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Revin.
Lien du pdf (Arrêté - am rte malgre tout 28 mai au 6 juin 2025)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Télécommunications et internet,
ARRETE N°2025/97
Portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public et
restriction de circulation Route du Malgré Tout et Rue des Martyrs de la
Résistance
56 Rue Victor Hugo Le Maire de la Ville de REVIN, BP 14
08500 REVIN Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles Tél:0324415565 L2212-1 et suivants
Fax:0324402899 Vu les articles L 411-1 à 411-5 du Code de la route
Vu instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée relative à la
Signalisation
Vu Particle L 113-1 du Code de la voirie routière
Vu l'arrêté municipal n° 19/120 du 26 Juillet 2019
Vu l’article R 610 du Code Pénal
Vu la demande en date du 19 Mai 2025 du Directeur des Services Techniques de la
ville de Revin
Considérant qu’il est nécessaire d'interdire la circulation puis de réduire la vitesse afin
de mener à bien des enduits sur la chaussée Route du Malgré Tout et Rue des Martyrs
de la Résistance
ARRETE
ARTICLE 1°: La circulation des véhicules sera interdite Route du Malgré Tout, pour la partie comprise entre le n°1 et le maquis des Manises ainsi que Rue des Martyrs de la Résistance Période : les 26 et 27 Mai 2025
ARTICLE 2 : La vitesse sera limitée à 30km/h à compter du 28 Mai 2025 jusqu’au 06 Juin 2025
ARTICLE 3 : Une signalisation réglementaire du chantier sera mise en place par l’entreprise chargée des travaux, l’affichage du présent arrêté est à la charge du requérant.
ARTICLE 4 : L’entreprise est autorisée à occuper une partie du domaine public
ARTICLE 5: Madame la Directrice Générale des services; Monsieur le Directeur des services techniques, , Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie : Monsieur le Chef de service de la Police Municipale ; l’entreprise chargée des travaux
Sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation pour information est adressée à:
-Monsieur le Commandant du S.D.L.S
Fait à REVIN, le20 Mai 2025
Signé Le Maire
Daniel DURBECQ
fi
Site internet : http:/www.ville-revin.fr Email : contact@viile-revin.fr
Publié le 6 mai 2025