Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 17 janvier 2020

Documents similaires

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 15 janvier 20

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 7 janvier 202

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 4 janvier 202

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 13 juillet 2020

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 6 novembre 2020

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 8 novembre 2020

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 10 janvier 20

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 7 aout 2021

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 08 mars 2022

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 8 janv. 2019

Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 17 janvier 2020 Document publié le Vendredi 17 janvier 2020 Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 17 janvier 2020)Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Industrie, ed

Liberté + Egalité + Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDTM

- SPRISR/USR

AUDE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N° 17 - JANVIER 2020

PUBLIÉ LE 28 JANVIER 2020SOMMAIRE

DDTM

SPRISR/USR

Arrêté temporaire n° DDTM-SPRISR-USR-2020-005 portant réglementationde la circulation sur l’A61 pendant les travaux d’élargissement de 2 X 3 voiesVentre la bifurcation A9/A61 et l’échangeur n° 25 de LEZIGNAN-CORBIERES - Abroge et remplace l’arrêté n° DDTM- SPRISR-USR-2020-004 du 21 janvier 2020EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'AUDE

Arrêté temporaire n° DDTM/SPRISR/USR/2020-005 portant réglementation de la

circulation sur l'A61

LA PREFETE DE L’AUDE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de la Route et notamment les articles R. 411-9 et R. 41 1-4-8,

VU le décret du 07 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et la société Autoroutes

du Sud de la France en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation

d'autoroutes ; et ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997,

29 décembre 1997, 30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 29 juillet 2004, 15mai2007 et

22 mars 2010, 02 juillet 2013 et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette convention et au cahier

des charges annexé

VU le Décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à Porganisation et à

l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le Décret du 9 octobre 2019 portant nomination de Mme ELIZEON Sophie en qualité de

préfète de l’Aude ;

VU Pinstruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 8° partie, signalisation temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 5 et 6 novembre 1992,

VU la circulaire n° 96-14 du 6 février 1996 relative à lexploitation sous chantier,

VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-029 en date du 10 mai 2016 portant

réglementation de la circulation sous chantier sur l’autoroute A9 et l'autoroute A61 dans la traversée

du département de l’Aude,

VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2018-020 en date du 30 avril 2018 portant

réglementation provisoire de police sur l'autoroute A9 et l'autoroute A61 dans la traversée du

département de l’ Aude

VU l'arrêté préfectoral N° DPPAT-BCI-2019-161 en date du 26 décembre 2019 du Préfet de l'Aude

donnant délégation de signature à M. Vincent CLIGNIEZ, Directeur Départemental des Territoires et

de la Mer de l'Aude,

VU l'avis de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), Sous-

direction de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé (GCA)

en date du :22 janvier 2020

VU l'avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aude en date du : 21 janvier

2020

117VU la demande d’avis du Conseil Départemental de l’ Aude en date du : 21 janvier 2020.

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre en place des restrictions de circulation, sur l’auto-

route A61, dans le cadre de travaux d’élargissement de 2 X 3 voies entre la bifurcation A61/A9 et

l’échangeur N°25 de Lézignan-Corbières.

CONSIDERANT qu’il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la

sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud de la France et de

l’entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la circulation du fait desdits travaux,

ARRETE

ARTICLE 1

Afin d’améliorer les conditions de circulation des usagers qui empruntent l’Autoroute A61, cette

dernière fait l’objet d’une mise à 2 x 3 voies, et les Travaux sont engagés depuis le 21/01/19. Les

bretelles attenantes y seront également reprises et mises au gabarit. La société Autoroutes du Sud de la

France est autorisée à effectuer les restrictions de circulation décrites dans l’article 3.

Cet arrêté préfectoral précise pour l’étape N°1, les dispositions initialement envisagées par les arrêtés

préfectoraux :

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-005 en date du 17 Janvier 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-020 en date du 22 Mars 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-020 en date du 11 Avril 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-044 en date du 13 Juin 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-045 en date du 30 Août 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2019-055 en date du 02 Décembre 2019

N°DDTM/SPRISR/USR/2020-001 en date du 06 Janvier 2020

N°DDTM/SPRISR/USR/2020-004 en date du 21 Janvier 2020

qu’il abroge et remplace à compter du 28 Janvier 2020.

ARTICLE 2

Les travaux se situent sur les communes de Lézignan Corbières, Luc sur l’Orbieu, Ornaisons, Bizanet

et Narbonne.

Ils sont réalisés en plusieurs phases entre les mois de janvier 2019 et décembre 2021.

Ils concernent :

217la section courante de l’autoroute A61 du PK 356+900 — Échangeur de Lézignan Corbières —

au PK 377+100 - amorce de la Bifurcation A61/A9

+ les 2 bretelles orientées à l’Est pour l'échangeur de Lézignan Corbières (sortie venant de

Narbonne et entrée vers Narbonne)

+ le raccordement en amont des quatre branches sur la section courante pour la bifurcation

A61/A9

+ le raccordement des quatre bretelles sur la section courante pour les aires de Bizanet Nord et

Bizanet Sud

+ le raccordement des quatre bretelles sur la section courante pour les aires de Jonquières et

Pech Loubat

+ la construction d’un Ecopont dans le massif de Fontfroide

Les travaux se décomposeront en 5 saisons :

° _1“saison 2019 :

© Élargissement par l'extérieur du PK 366+600 au PK 377+100 dans le Sens Toulouse 2 Narbonne (Sens 1) — Élargissement incomplet

© Elargissement par l’extérieur du PK 366+600 au PK 356+900 dans le Sens Narbonne

> Toulouse (Sens 2) — Élargissement réalisé

e 2" saison 2020 :

© Élargissement par l'extérieur du PK 356+900 au PK 366+600 dans le Sens Toulouse

> Narbonne (Sens 1)

© Travaux de l’Ecopont (Sens 1 & Sens 2)

© Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 356+900 au PK 366+600

© Travaux sur l’Échangeur de LEZIGNAN-CORBIERES

e 3°" saison 2021 :

© Élargissement par l'extérieur du PK 366-600 au PK 377+100 dans le Sens Toulouse

> Narbonne (Sens 1)

© Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 356+900 au PK 366+600

© Travaux de déchargement des 2 viaducs de l’'ORBIEU

© Couche de roulement BBTM en pleine largeur du PK 356+900 au PK 366+600

(environ 2 mois)

e 4" saison 2022 :

© Élargissement par l'extérieur du PK 377+100 au PK 366+600 dans le Sens Narbonne

> Toulouse (Sens 2)

© Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 377+100 au PK 366+600

e 5°" saison 2023 :

o Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 377+100 au PK 366+600

o Couche de roulement BBTM en pleine largeur du PK 377+100 au PK 366+600

(environ 2 mois)

En ce qui concerne le 1” semestre de la 2°” saison (2020), les plots de travaux sont de longueur

variable (entre 5 et 8 km) par sens de circulation, déconnecté de celui en sens opposé. Ils se

décomposent de la manière suivante :

+ Sens 1 du PK 358+600 au PK 366+600 du 06/01/2020 au 06/04/2020

+ Sens 1 du PK 356+900 au PK 364+600 du 06/04/2020 au 17/06/2020

Des Dossiers d’Exploitation Sous Chantier de niveau 2 avec prises d’arrêtés spécifiques pour chaque

période en amont et en aval des périodes estivales seront présentés.

317Les dates de fermetures nocturnes des bretelles de l'Échangeur de Lézignan-Corbières seront communiquées auprès des gestionnaires de voiries et des usagers au plus tard 10 jours avant en cas de besoin.

ARTICLE 3

Ce chantier se décompose en plusieurs phases avec leurs modes d’exploitation respectifs.

L'ordre de ces phases est figé, seul le planning prévisionnel énoncé ci-dessous pourra être modifié.

Sens 1 : 28 janvier 2020 au 17 Juin 2020 (Toulouse - Narbonne)

Travaux réalisés (PK 366+-700 au PK 356+800) :

Travaux hydrauliques par demi-traversées

Travaux de réseaux secs par demi-traversées

Travaux de renforcement de chaussées existantes (Voie Lente) de nuit

Travaux de Génie Civil sur Passages Inférieurs pour mise en conformité du niveau de retenue

Travaux d’hydraulique hors section courante

Travaux de pose d’équipements spécifiques

Travaux de balisage et de peinture jaune successivement :

o du PK 358+250 au PK 366+850 du 21/01/2020 au 06/04/2020

o du PK 356+550 au PK 364+850 du 06/04/2020 au 17/06/2020

Mode d’exploitation en phase chantier, sens 1 :

+ Pour la mise en place des plots Travaux (Séparateurs Modulaires de Voies —- SMV) du Sens 1,

des neutralisations de Voie Lente + BAU seront mises en place et présenteront une longueur

maximale 8kms

e Mise en place de SMV du Plot en Sens 1 par Basculement dans le cadre de la réalisation de

Traversées hydrauliques et de Traversées de réseaux secs

Neutralisation ponctuelle de voie dans les plots de travaux

Neutralisation de voie dans le sens opposé des plots de travaux

Micro-coupure pour dépose des ouvrages spécifiques (portiques)

Débalisage ou ripage des SMV du Plot en Sens 1 par Neutralisation de Voies

Débalisage ou ripage des SMV du Plot en Sens 1 par Basculement dans le cadre de Travaux

de restructuration de la Voie Lente

Pour la nécessité des travaux, les bretelles de Lézignan Corbières et celles de la Bifurcation A61/A9

seront amenées à être fermées. La circulation des usagers sera déviée sur le réseau secondaire. Les

arrêtés spécifiques seront délivrés ultérieurement.

Des Travaux préparatoires devront être réalisés et comprendront la réalisation des traversées

hydrauliques par demi plateformes, le renforcement des chaussées existantes, la dépose de portiques

de signalisation existant et la mise en place des SMV. Les nuits de travaux seront du lundi soir au

jeudi soir.

IL sera nécessaire de couper la circulation sur les bretelles d’accès et/ou de sortie à l’échangeur de

Lézignan-Corbières pour la mise en place du plot de Travaux et pour la réalisation des Travaux entre

21h00 et 07h 00,

A7+ Dans le Sens Lézignan Corbières > Narbonne / Bretelle d’accès à l’A61 sur la période du

06/04/2020 au 10/04/2020 pendant 4 nuits — Travaux de mise en place du balisage lourd

+ Dans le Sens Lézignan Corbières > Narbonne / Bretelle d’accès à l’A61 sur la période du

10/06/2020 au 12/06/2020 pendant 2 nuits — Travaux de dépose du balisage lourd et Travaux

de restructuration de chaussées

+ Dans le Sens Lézignan Corbières > Narbonne / Bretelle d’accès à l’A61 sur la période du

15/06/2020 au 19/06/2020 pendant 4 nuits — Travaux de dépose du balisage lourd et Travaux

de restructuration de chaussées

+ Dans le Sens Carcassonne > Lézignan Corbières / Bretelle de sortie de l’A61 S25 sur la

période du 10/06/2020 au 12/06/2020 pendant 2 nuits — Travaux de dépose du balisage lourd

et Travaux de restructuration de chaussées

+ Dans le Sens Carcassonne > Lézignan Corbières / Bretelle de sortie de l’A61 S25 sur la

période du 15/06/2020 au 19/06/2020 pendant 4 nuits — Travaux de dépose du balisage lourd

et Travaux de restructuration de chaussées

Les itinéraires de déviation de la circulation sont les suivants :

> pour la fermeture de la bretelle d’entrée de l'échangeur de Lézignan-Corbières dans le sens

Lézignan > Narbonne :

o Les usagers souhaitant se rendre en direction de Narbonne seront orientés vers

Narbonne par l'itinéraire S23

> pour la fermeture de la bretelle de sortie d’autoroute dans le sens Carcassonne Lézignan-

Corbières :

o Les usagers souhaitant se rendre en direction de Lézignan seront orientés vers

Lézignan par l'itinéraire S21

Pour le plot du Sens 1 (Travaux incomplets), du PK 369+100 au PK 377+200 :

> jusqu’à Fin Janvier 2020, une BAU de 3,40m mini est restituée. Le profil restitué est le

suivant : BAU : 3,40m — VL: 3,20m - VR: 3,00m — BDG : 0,225m. La vitesse limite

autorisée est fixée à 90km/h, du PK 368+850 au PK 377+200 dans le sens Narbonne vers

Toulouse.

> à compter de Fin Janvier 2020, une BAU de 3,00m sera restituée. Le profil restitué sera le

suivant : BAU : 3,00m — VL : 3,20m - VR : 3,20m — BDG : 0,50m. La vitesse limite autorisée

est fixée à 90km/h, du PK 368+850 au PK 377+200 dans le sens Narbonne vers Toulouse.

La bretelle Toulouse vers Perpignan de la bifurcation entre l’A61 et l’A9 sera fermée et interdite à la

circulation sur la période du 28/01/2020 au 30/01/2020 pendant 2 nuits (de 21h00 et 07h00), pour des

Travaux d’hydro-effaçage et de marquage.

Les itinéraires de déviation de la circulation seront ceux déjà utilisés et mis en place pour les travaux

de la bifurcation à savoir :

> pour la fermeture de la Bretelle Toulouse Perpignan :

o Cas des Poids Lourds : « Sortie obligatoire à Carcassonne EST » avec emprunt du

réseau secondaire, ils suivront l'itinéraire S53 pour reprendre l’autoroute A9 à

l'échangeur de Narbonne Sud. Les usagers souhaitant emprunter l’échangeur de

Carcassonne Est pour se rendre en direction de l’Espagne seront orientés vers

l'échangeur de Narbonne Sud en suivant l'itinéraire S ci-dessus.

o Cas des Véhicules Légers « Sortie obligatoire à Lézignan Corbières » avec emprunt

du réseau secondaire, ils suivront l'itinéraire S23 pour reprendre l’autoroute A9 à

l'échangeur de Narbonne Sud. Les usagers souhaitant emprunter l’échangeur de

Lézignan-Corbières pour se rendre en direction de l’Espagne seront orientés vers

l’échangeur de Narbonne Sud en suivant l’itinéraire S ci-dessus.

5/7Mode d’exploitation en phase chantier, sens 2 :

Du PK 366+700 au PK 356+800, une BAU de 3,50m est restituée.

Le profil restitué est le suivant : BAU : 3,50m — VL : 3,50m - VR : 3,50m — BDG : 0,50m. La

surlageur de BAU est neutralisée par des K5C

La vitesse limite autorisée est fixée à 110km/h, du PK 366+700 au PK 356+800 dans le sens

Narbonne vers Toulouse.

ARTICLE 4

Si les conditions météorologiques ou des problèmes techniques ne permettent pas de réaliser les

travaux conformément au planning prévisionnel annoncé, les dispositions prévues et indiquées à

l’article 3 peuvent être reportées à la première date permettant leur réalisation dans les mêmes

conditions.

ARTICLE 5

Par dérogation à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-029 en date du 10 mai 2016

portant réglementation de la circulation sous chantier sur l’autoroute A9 et l'autoroute A61 dans la

traversée du département de l’Aude,

+ La distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier organisé pour des

travaux d’exploitation peut être ramenée à 2 km

La réalisation de basculement de circulation simultanée dans les plots de travaux sera interdite

Cette distance peut être réduite à O0 Km dans les cas suivants :

Réparations d’urgence suite à un accident

Neutralisation de la voie de gauche durant la pose des séparateurs modulaires de

voies, de signalisation verticale et horizontale

Neutralisation d’une voie pour une durée inférieure à 24h

Lors des opérations nécessitant un basculement de circulation temporaire

+ La longueur de chantier pourra atteindre 10 km

e Les signalisations mise en place pour ces travaux ainsi que pour les travaux afférents à ce

chantier sont maintenus durant les week-end et congés scolaires, ainsi que durant les jours

hors chantiers de la période concernée par l’arrêté

La largeur des voies laissées à la circulation pourra être réduite

Les bretelles de l’échangeur de Lézignan Corbières pourront être fermées

Les bretelles de la bifurcation A61/A9 pourront être fermées

Des voies pourront être neutralisées pendant tout le chantier, y compris dans les zones de

voies réduites si les trafics le permettent.

+ Dans les zones à double sens de circulation la vitesse est limitée à 80km/h.

ARTICLE 6

La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de

signalisation de type KSa, ...) est mise en place par la société Autoroutes du Sud de la France

conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute.

6/7En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux prend

les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société

Autoroutes du Sud de la France.

ARTICLE 7

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier (6 rue Pitot — CS 99002 — 34063 MONTPELLIER CEDEX 02) dans un délai de deux

mois à compter de sa date de publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de

FAude.

ARTICLE 8

M le Secrétaire Général de la Préfecture, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de

l'Aude, le Colonel commandant de Groupement de Gendarmerie, M. le Directeur Régional des

Services de l'Exploitation de Narbonne de la Société Autoroutes du Sud de la France, M. le Directeur

de l’entreprise chargée des travaux, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Recucil des actes administratifs de la Préfecture et dont copie sera

adressée au Service de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé.

Carcassonne, le 28 janvier 2020

Pour la préfète et par délégation.

Le Directeur Départemental des

Territoires et de la Mer de [Aude

Dinant Cigrues

717