Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 125 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 097 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 082 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 123 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 142 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 098 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 071 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 175 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 043 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 023 recueil
Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 143 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - recueil 03 2023 143 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
ALLIER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°03-2023-143
PUBLIÉ LE 15 SEPTEMBRE 2023 Sommaire
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l’Allier / Secrétariat de
Direction
03-2023-09-13-00003 - Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13
septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur
l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens
Paris/Clermont-Ferrand et de l’échangeur A71/A719 de Gannat –
PR350+319 pendant les travaux d’aménagements sécuritaires (3 pages) Page 3
2 03_DDT_Direction Départementale des
Territoires de l’Allier
03-2023-09-13-00003
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13
septembre 2023 réglementant temporairement
la circulation sur l’autoroute A71 au droit de
l’accès de service au PR332+327 sens
Paris/Clermont-Ferrand et de l’échangeur
A71/A719 de Gannat – PR350+319 pendant les
travaux d’aménagements sécuritaires
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l’Allier - 03-2023-09-13-00003 - Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13 septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens 3 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’ALLIER Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13 septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens Paris/Clermont- Ferrand et de l’échangeur A71/A719 de Gannat – PR350+319 pendant les travaux d’aménagements sécuritaires
Article 1 – Nature des travaux
Dans le cadre d’aménagements sécuritaires, la circulation sera réglementée sur l’autoroute A 71 au droit
de l’accès de service situé au PR 332+327 – sens Paris/Clermont-Ferrand et sur l’échangeur A71/A719
de Gannat – PR 350+319 sur A 71, conformément aux articles suivants.
Article 2 – Durée des travaux
Les travaux seront programmés du jeudi 28 septembre 2023 – 07h00 au mardi 31 octobre 2023 – 17h00. En cas de problèmes techniques, d’aléas météorologiques ou de retard du chantier, les travaux et les
mesures d’exploitation associées pourront-être reportés / prolongés jusqu’au 10 novembre 2023 – 17h00.
La DDT de l’Allier sera avertie, 72h00 à l’avance, de ce report.
Article 3 – Mesures d’exploitation
Le stationnement sera interdit aux abords du chantier.
Les principales mesures d’exploitation, au droit du chantier, seront les suivantes :
Article 3.1 - Semaine 39/2023
Le jeudi 28 septembre 2023 – De 07h00 à 18h00
Alternat par dispositif manuel K10 ou feux tricolores KR11 sur les bretelles Clermont-Ferrand Gannat
et GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gannat.
Du jeudi 28 septembre 2023 – 18h00 au lundi 2 octobre 2023 – 07h00
Circulation sur voie dévoyée et réduite à 3 m pour les bretelles Clermont-Ferrand Gannat et
GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gannat avec neutralisation de la Bande Dérasée de Droite
par Séparateurs Modulaires de Voies type BT3/BT4 de la bretelle Clermont-FerrandGannat
Article 3.2 - Semaine 40/2023
Du lundi 2 octobre 2023 – 07h00 au lundi 9 octobre 2023 – 08h00
Circulation sur voie dévoyée et réduite à 3 m pour les bretelles Clermont-Ferrand Gannat et
GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gannat avec neutralisation de la Bande Dérasée de Droite
par Séparateurs Modulaires de Voies type BT3/BT4 de la bretelle Clermont-FerrandGannat
Du lundi 2 octobre 2023 – 07h00 au vendredi 6 octobre 2023 – 17h00
Neutralisation de la Voie de Droite sur A 71 entre les PR 331+800 et 332+800 – sens Paris / Clermont-
Ferrand. Cette neutralisation de Voie sera renforcée par des Séparateurs Modulaires de Voies type
BT3/BT4.
Article 3.3 - Semaine 41/2023
Le lundi 9 octobre 2023 – De 08h00 à 18h00
Alternat par dispositif manuel K10 ou feux tricolores KR11 sur les bretelles Clermont-Ferrand Gannat
et GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gannat.
Du lundi 9 octobre 2023 – 18h00 au lundi 16 octobre 2023 – 07h00
Neutralisation de la Bande Dérasée de Droite par Séparateurs Modulaires de Voies type BT3/BT4 de la
bretelle Clermont-FerrandGannat de l’échangeur A71/A719 de Gannat.
Du lundi 9 octobre 2023 – 07h00 au mercredi 11 octobre 2023 – 17h00
Neutralisation de la Voie de Droite sur A 71 entre les PR 331+800 et 332+800 – sens Paris / Clermont-
Ferrand.
Article 3.4 - Semaines 42-43/2023
Du lundi 16 octobre 2023 – 07h00 au lundi 30 octobre 2023 – 07h00
Neutralisation de la Bande Dérasée de Droite par Séparateurs Modulaires de Voies type BT3/BT4 de la
bretelle Clermont-FerrandGannat de l’échangeur A71/A719 de Gannat.
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l’Allier - 03-2023-09-13-00003 - Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13 septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens 4 Article 3.5 - Semaine 44/2023
Du lundi 30 octobre 2023 – 07h00 au mardi 31 octobre 2023 – 17h00
Alternat par dispositif manuel K10 ou feux tricolores KR11 sur les bretelles Clermont-Ferrand Gannat
et GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gannat.
Article 4 : Modalités d’exploitation complémentaires
Le phasage d’exploitation défini à l’article 3 est un phasage prévisionnel. Il est susceptible d’être modifié
en fonction des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier.
Ce phasage ne tient pas compte des phases inhérentes à la mise en place des balisages.
Article 5 : Mesures de police
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires à la mise en place des balisages et signalisations temporaires
(arrêt ou ralentissement de la circulation, ouverture/fermeture de bretelles) ainsi qu’à la réalisation des
travaux
Toutefois, dans l’hypothèse où, une fois requises, les forces de l’ordre, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les agents d’APRR seront autorisés à réaliser seules ces opérations.
Article 6 : Signalisation
La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier à
celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie - Signalisation
Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :
- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés sous le
contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du chan -
tier. Elle ne devra pas constituer d’obstacles latéraux et ne devra pas nuire à la visibilité.
Article 7 : Dérogations
En dérogation à la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national :
- l’interdistance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non courant,
pourra être inférieure à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km ;
- la largeur des bretelles Clermont-FerrandGannat et GannatParis de l’échangeur A71/A719 de Gan-
nat sera réduite à 3 m.
Article 8 : Communication
Les informations relatives à la date et à la nature de l’opération seront portées à la connaissance des usagers avant et pendant l’opération au moyen de :
- panneaux à messages variables situés en section courante et en entrées des gares de péage, - radio Autoroute Info,
Article 9
Les dispositions du présent arrêté cesseront leurs effets à la fin des travaux, y compris si ces derniers
sont terminés avant la fin des périodes définies ci-dessus. La chaussée sera alors rendue aux usagers dans
les conditions de circulation qui étaient celles applicables avant les travaux.
Si les travaux devaient être annulés, les dispositions du présent arrêté seraient alors caduques.
Article 10
Le présent arrêté est publié et inséré au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de l’Allier.
Article 11
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de l’Allier,
Madame la Colonelle, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Allier,
Monsieur le Commandant de l’escadron départemental de sécurité routière de l’Allier,
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l’Allier - 03-2023-09-13-00003 - Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13 septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens 5 Monsieur le Directeur d’APRR – région Rhône
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée :
À Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Allier,
À Monsieur le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Allier,
À Monsieur le Chef du service d’aide médicale urgente (SAMU) de l’Allier,
Au sous-Directeur de la Gestion du Domaine Autoroutier Concédé.
Moulins, le 13 septembre 2023
La Préfète,
Pascale TRIMBACH
03_DDT_Direction Départementale des Territoires de l’Allier - 03-2023-09-13-00003 - Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2302bis du 13 septembre 2023 réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A71 au droit de l’accès de service au PR332+327 sens 6