Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - D 2023 04 26 39 MARCHE TRAVAUX EXTENSION GROUPE SC
Déliberation - D 2023 01 25 06 MARCHE DE TRAVAUX EXTENSION GROUPE
Déliberation - D 2023 08 24 60 MARCHE TRAVAUX REQUALIFICATION DES
Déliberation - D 2023 08 24 59 MARCHE TRAVAUX REQUALIFICATION DES
Déliberation - D 2023 03 29 15 ANNEXE APCP EXTENSION GROUPE SCOLA
Déliberation - DECISION 2024 029 Avenants au lots du marche de
Déliberation - D 2023 06 14 53 ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX REQU
Compte-Rendu - Délib. 2025 32 Marché de travaux Restructuration e
Déliberation - D 2023 03 29 15 APCP EXTENSION GROUPE SCOLAIRE pub
Déliberation - 20230321 9 Travaux de renovation energetique du gr
Arrêté - D 2023 04 26 39 Annexe Avenant Marche Travaux Extension Groupe Scolaire Avenant 2 LOT8
Document publié le Mercredi 9 juin 2021 par la commune de Sales.
Lien du pdf (Arrêté - D 2023 04 26 39 Annexe Avenant Marche Travaux Extension Groupe Scolaire Avenant 2 LOT8)
Thèmes du document : Consommateurs, Bois et produits du bois, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 02/05/2023
Reçu en préfecture le 02/05/2023
Publié le 02/05/2023 S LGr
ID :074-217402551-20230426-2023 04 26 39-DE
MAITRE D’OUVRAGE MAIRIE DE SALES
262 route du Chef lieu
74150 SALES
OPERATION EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 74150 SALES
AVENANT N° 02
Au marché de travaux en date du : 9 JUIN 2021
Entreprise : PRUNIER MENUISERIE — 600 boulevard Lepic — 73100 AIX LES BAINS
Travaux de : LOT N° 08 —- MENUISERIE INTERIEURE BOIS
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour but de fixer le montant modifié du marché suite à des travaux en plus ou moins- value suivant le détail ci-dessous.
ARTICLE 2 : Nature des travaux
Travaux en moins-value au marché de base - 322,00 € HT
Travaux non réalisés
Article 2.6.1. Porte étiquettes : - 5U x 63,00 HT = - 315,00 HT
. Article 2.6.6. Porte serviette : - 7,00 HT
ARTICLE 3 : Montant du marché
HT. TVA 20 % T.T.C.
Marché initial 29 838,00 5 967,60 35 805,60
Avenant n° 1 -449,00 -89,80 -538,80
Avenant n°® -322,00 -64,40 -386,40
Nouveau montant 29067,00 5 813,40 34 880,40
ARTICLE 4 : Délai d'exécution
Le délai est celui du marché initial.
ARTICLE 5 : Date de référence du prix
La date de référence est celle du marché initial.
ARTICLE 6
Les autres clauses générales du marché de base restent inchangées.
Fait à Seynod, le 23 février 2023