Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AM2025 04 109 creation parking rue los heros
Arrêté - AM2025 05 146 Demenagement rue de Los Heros
Arrêté - AM2025 07 234 ARRETE PERMANENT Ouverture dun parki
Arrêté - AM2025 05 172 Travaux de terrassement pour la pose
Arrêté - AM2025 07 232 Demolition ecole maternnelle centre
unknown - AM2025 10 307 Travaux fouills en trottoir Sobebo r
unknown - AM2025 05 183 Taille de haie par les espaces verts
unknown - AM2025 01 15 Refection trottoir Rue de Los Heros
Arrêté - AM2024 07 257 Fouilles en trottoir 18 rue de Los H
Arrêté - AM2024 07 262 Stationnement PMR Rue de Los Heros
Arrêté - AM2025 05 175 Travaux de creation dun parking rue de Los Heros
Document publié le Lundi 5 mai 2025 par la commune d'Haillan.
Lien du pdf (Arrêté - AM2025 05 175 Travaux de creation dun parking rue de Los Heros)
Thèmes du document : Transports, Handicap et inclusivité, Aménagement du territoire,
I ll ~-,
Le Haillan
Mairie du Haillan
Département de la Gironde
Arrêté Municipal n°AM2025_05_175
Portant sur la règlementation de la circulation publique et du stationnement
La Maire de la Commune du Haillan ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L2212- 1, L2212-2 , L 2213.1 et suivants , VU le Code de la Route,
CONSIDERANT qu' en raison de travaux de création d' un parking effectués par les Entreprises COLAS et sous- traitants, et SOMOPA et sous-traitants pour Bordeaux Métropole, au 27 rue de Los Heros, il convient de règlementer la circulation et le stationnement sur cette vo ie.
ARRETE
Article 1 : Prolongation
Cet arrêté prolonge l'AM2025_04_ 109 en date du 04/04/2025 suite à un retard des interventions.
Article 2: Dispositions générales
Le stationnement sera interdit au droit des travaux. Les piétons seront déviés sur le trottoir opposé. L'emprise des travaux est sur trottoir et ponctuellement sur la piste cyclable avec la mise en place d'un balisage renforcé et adapté et d'une clôture de chantier. Selon les différentes phases du chantier la mise en place d'un alternat manuel ou par feux tricolores (création accès, réfection trottoirs, raccordement EU, raccordement ENEDIS). La circulation et 1 'accès aux services de secours devront être maintenus. L'entreprise est autorisée à installer sa base vie et sa zone de stockage dans l'enceinte du stade .
Article 3 : Accessibilité
Le cheminement pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sera assuré sur le trottoir opposé.
Article 4 : Pré-signalisation, signalisation et information des riverains
La pré signalisation et la signalisation spécifiques et conformes à la réglementation en vigueur ainsi que l'information aux riverains seront mises en place par !'Entreprise COLAS , et sous-traitants responsables des travaux.
Article 5 : Date et durée des travaux
Les entreprises sont autorisées à effectuer les travaux entre le 05 mai 2025 et le 31 juillet 2025.
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Bordeaux ou par l'application télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Dans ce même délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte. Article 6 : Infractions
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.
Article 7 : Diffusion de l'arrêté
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
• Madame La Présidente de BORDEAUX METROPOLE
• Monsieur le Directeur du Pôle Territorial Ouest - BORDEAUX METROPOLE - Le Haillan • Centre voirie 5 Bordeaux Métropole - 90 allée des Marronniers - Mérignac • Police Nationale Eysines
• Sapeurs-Pompiers de Saint Médard en Jalles
• Police Municipale du Haillan
• Services Techniques du Haillan
• COLAS Mérignac
• SOMOPA
• KEOLIS
• INFOTRAFIC
Fait au Haillan, le 2 3 MAI 2025
~[:r
Andrea KISS
Certifié exécutoire par Mme La Maire compte tenu :
De sa réception en Préfecture :
Et de sa publication le :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Bordeaux ou par l'application télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours .fr. Dans ce même délai , un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra être adressé à l'auteur de l'acte