Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - POL17032026 20 circula° alternée CARRERE Rte Vigno
Arrêté - Circula° 16.05.2024 27
Arrêté - Circula° arrêté permanent 23.03.22
Arrêté - POL 08102026 81 La Ramondère limita°vitesse expéri
Déliberation - CL 2025 57 Chemin de Vignolles limitation de vites
Arrêté - POL30072026 64 réglementant parking du stade
Déliberation - CL 2024 42 Etude de devis de peinture signalétique
Arrêté - arrêtés chem Religieuses
Arrêté - ARRETE 2026 99 REGLEMENTATION CIRCULATION CARRERE
Arrêté - POL19062024 33 Circula° APELombez centre ville
Arrêté - POL14042026 27 Bd Pyrénées SAS CARRERE
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Lombez.
Lien du pdf (Arrêté - POL14042026 27 Bd Pyrénées SAS CARRERE)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
&
Mairie
de
ARRETE
MUNICIPAL
TEMPORAIRE
L
omb
e
7
N°
POL14042026_27
Portant
REGLEMENTATION
TEMPORAIRE
de
CIRCULER
et de
STATIONNER
Le
Maire
de
la
commune
de
LOMBEZ,
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
et notamment
les
articles
L.2212-1,
L.2212-2
et L.2213-1
à L.2213-6,
Vu
le
Code
de
la
route
et
notamment
les
articles
R.411-8,
R.411-21-1
et
R.411-25,
Vu
l'Instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
Livre
1,
4ème
partie,
signalisation
de
prescription,
Vu
l'Instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
Livre
1,
8ème
partie,
signalisation
temporaire,
Vu
la demande
de
l’entreprise
CARRÈRE
SAS
pour
des
travaux
de
réparation
d’une
canalisation
d'alimentation
en
eau
potable
au
droit
des
n°
30
et 32
boulevard
des
Pyrénées,
et la nécessité
de
réglementer
temporairement
la circulation
et le stationnement
afin
d'assurer
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
du
chantier,
ARRETE
Article 1
: Durant
la période
du
27
avril
au
07
mai
2026
et pour
une
durée
de
11
jours,
le trottoir
piétonnier
au
droit
des
n°
30
et 32
boulevard
des
Pyrénées
sera
partiellement
neutralisé.
Un
cheminement
piéton
sécurisé,
continu
et accessible
sera
maintenu
afin
d’assurer
la
desserte
des
commerces
riverains.
Une
largeur
libre
minimale
de
1,40
mètre
sera
garantie,
ou
à défaut
1,20
mètre
en
cas
d’impossibilité
technique.
L’accès
aux
commerces
sera
maintenu
en
permanence,
avec
la mise
en
place
de
dispositifs
adaptés
(passerelles,
balisage,
signalisation.
….).
La
circulation
des
piétons
sera
sécurisée
par
l’entreprise
CARRÈRE
SAS.
Article
2
Le
stationnement
de
tous
les
véhicules
sera
interdit
et neutralisé
par
l’entreprise
CARRÈRE
SAS
sur
les
3 places
de
parking
situées
au
droit
des
travaux.
Article
3
La
signalisation
réglementaire
conforme
à l’Instruction
interministérielle
sur
la signalisation
routière
sera
mise
en
place
et maintenue
par
l’entreprise
CARRÈRE
SAS,
qui
assurera
la sécurité
du
chantier.
Article
4
L'entreprise
CARRÈRE
SAS
sera
seul
responsable
de
tout
accident
ou
incident
lié à l’exécution
des
travaux. Article
5
: Le
présent
arrêté
sera
affiché
dans
la
commune.
Les
contraventions
au
présent
arrêté
seront
constatées
par
procès-verbaux
et
poursuivies
conformément
aux
lois.
Le
Commandant
de
la
brigade
de
gendarmerie
et
le
Maire
de
Lombez
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
fmbez,
le
1ayril
2026
Le
Maire,
Jean-Pierre
COT
Mairie
de
Lombez -— 1,
place
de
l’hôtel
de
ville - 32220
LOMBEZ
Tél
: 05.62.62.32.20
/ Courriel
: contact@mairiedelombez.fr