Arrêté - 1680475

Documents similaires

Arrêté - 1398351

Arrêté - 1750149

Arrêté - 1705409

Arrêté - 1680753

Arrêté - 2084487

Arrêté - 1756451

PLU - Règlements - Règlement écrit

Arrêté - 1855639

Arrêté - 1703037

Arrêté - 1962072

Arrêté - 1680475 Document publié le Jeudi 23 mai 2024 par la commune de Meysse. Lien du pdf (Arrêté - 1680475)Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Institutions publiques, DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE

COMMUNE DE MEYSSE

ARRÊTÉ DU MAIRE N° 24 — 075

PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE SUITE À LA CASSE D’UNE CONDUITE — RUE DE LA CITADELLE

PROROGATION ARRÊTÉ N° 24-072 DU 23 MAI 2024

Le Maire de la Commune de Meysse,

Vu la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Collectivités locales, modifiée et

complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982,

Vu le Code de la Route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18, R 411.25

à R411.28,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992,

Vu la demande de Monsieur Jérémie ESTÉOULLE — ATU-SYDÉO SERVICE PUBLIC DE L'EAU CŒUR DE L'ARDÈCHE - 2 ZI Le Paty — Route du Barrage — 07250 LE POUZIN — en date du 22 mai 2024, Vu l'arrêté n° 24-075 du 23 mai 2024 portant autorisation de travaux sur le réseau d’eau potable suite à la casse d’une conduite — rue de la Citadelle,

Vu la demande verbale, de ce jour, de l’entreprise RAMPA qui réalise les travaux de remise en état de la conduite d’eau,

ARRETE

ARTICLE 1° :

ATU-SYDÉO SERVICE PUBLIC DE L'EAU CŒUR DE L'ARDÈCHE - 2 ZI Le Paty — Route du Barrage — 07250 LE POUZIN est autorisé à réaliser des travaux sur le réseau d’eau potable, suite à la casse d’une conduite, avec tranchée, rue de la Citadelle pour la période du vendredi 24 mai au mardi 28 mai 2024. La voie pourra être fermée à la circulation des véhicules et des piétons suivant les besoins quant à la réalisation des travaux de réparation,

ARTICLE 2 :

La signalisation de restriction et de protection du chantier est à la charge et sous la responsabilité de ATU-SYDÉO SERVICE PUBLIC DE L'EAU CŒUR DE L’'ARDÈCHE — Monsieur Jérémie ESTEOULLE -— 06.07.13.05.68. La signalisation règlementaire sera conforme aux prescriptions définies par l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 06 novembre 1992,

ARTICLE 3 :

Dès l'achèvement des travaux, les permissionnaires sont tenus d'enlever les matériaux excédentaires, de rétablir

dans leur état initial la chaussée, l'accotement où trottoir, le fossé, et de réparer tout dommage qui aura pu être causé à la chaussée et à ses dépendances,

ARTICLE 4 :

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en

vigueur,

ARTICLE 5 :

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune de Meysse,

ARTICLE 6 :

Conformément à l'article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

ARTICLE 7 :

Ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Commandant de Gendarmerie du Teil et notifiée au demandeur.

Fait à Meysse,

le 24 mai 2024

Thierry ROCHETTE,

Adjoint aux Travaux