Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - A 0282 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0279 08 25 Stationnement 1 camion nacelle pour n
Arrêté - A 0270 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0119 04 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0256 07 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0150 05 25 Reglementation stationnement pour tai
unknown - A 0329 09 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0080 03 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0281 08 25 Stationnement 1 camion nacelle pour m
Arrêté - A 0274 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0280 08 25 Reglementation circulation et stationnement pour nettoyage facade Primaire 4 Elements sis 11 rue de Montalet le 20 08 2025 AT2 pour la Mairie dISSOU sig
Document publié le Mercredi 20 août 2025 par la commune d'Issou.
Lien du pdf (Arrêté - A 0280 08 25 Reglementation circulation et stationnement pour nettoyage facade Primaire 4 Elements sis 11 rue de Montalet le 20 08 2025 AT2 pour la Mairie dISSOU sig)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
DÉPARTEMENT DES YVELINES
ARRONDISSEMENT DE MANTES
CANTON DE LIMAY
COMMUNE D'ISSOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ
______________
ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION N°A_0280_08_25
_____________
REGLEMENTATION
CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
POUR NETTOYAGE DE
FACADE DE LA PRIMAIRE 4
ELEMENTS AVEC CAMION
NACELLE, SIS 11 RUE DE
MONTALET
. Chaussée rétrécie
par moitié
. Circulation par alternat
manuel ou par feux tricolores
si besoin sur une distance
de 200 mètres linéaires aux
abords du chantier
. Interdiction de stationner
aux abords du chantier
(véhicules légers et poids
lourds)
. Vitesse limitée à 30 Km/h
au droit des travaux
Le mercredi 20 août 2025
Durée des travaux :
1 jour calendaire.
Durée de la réglementation :
1 jour calendaire.
Le Maire de la commune d'ISSOU (78440) ;
VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2542- 2, et ses articles L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-4 relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement ;
VU le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.115-1 et suivants, R.141-3 ;
VU le Code de la route et notamment ses articles R.110-1, R.411-5, R.411-8, R.411-25, R.411-26, R.411-28 et R.413-1 ;
VU le Code pénal et notamment son article R.610-5 ;
VU le Code de procédure pénale ;
VU l’arrêté et l’instruction interministériels sur la signalisation routière modifiés par les textes subséquents ;
VU l’arrêté municipal de circulation du 04 août 2002 ;
CONSIDÉRANT la demande du 12 août 2025 de Monsieur FRENOT, Directeur des Services Techniques de la Mairie d’ISSOU, pour l’entreprise AT2, 1401 avenue de la Grande Halle, 78200 BUCHELAY, pour un nettoyage d’une façade de la Primaire 4 Eléments, sis 11 rue de Montalet à Issou pour le compte de la Maire d’ISSOU;
CONSIDÉRANT l’arrêté de voirie n°A_0279_08_25 du 12 août 2025 portant permis de stationnement d’un camion pour le nettoyage d’une façade au droit du 11 rue de Montalet à Issou ;
CONSIDÉRANT que ces travaux situés rue de Montalet, section située en agglomération sur le territoire de la commune d’Issou, nécessitent une réglementation temporaire de la circulation;
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité de la circulation et des personnes pendant la durée des travaux ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le mercredi 20 août 2025, en fonction de l’avancement du chantier et pendant la durée des travaux, et sous réserve des conditions climatiques, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés comme suit rue de Montalet:
- chaussée neutralisée par moitié ; la gestion du trafic routier se fera par alternat manuel à l’aide de piquet K10 ou par feux tricolores si besoin, sur une distance de 200 mètres linéaires aux abords du chantier,
- interdiction de stationner aux abords du chantier (véhicules légers et poids lourds),
- réduction de la limitation de vitesse à 30 km/h au droit des travaux.
ARTICLE 2 : L’entreprise AT2, domiciliée 1401 avenue de la Grande Halle, 78200 BUCHELAY, exécutant les travaux aura la charge de la fourniture, de la mise en place, de la
/tmp/4f91af1b-35f0-494d-921e-4c8a4a545b9e/d901b86f-04f9-4468-813a-2f11ed368398/php96WqvT.doc Page 1/2 surveillance et de l’entretien de la signalisation réglementaire temporaire. Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui actuellement sont celles édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie, approuvée par l'arrêté du 6 décembre 2011. Elle devra également, à la suite des travaux, effectuer la remise en parfait état des lieux dans les règles de l’Art.
Les services techniques de la ville d’ISSOU devront impérativement être informés
avant toute intervention.
ARTICLE 3 : Cet arrêté de circulation n’est délivré que pour des travaux effectués par l’entreprise AT2, ayant fait l’objet d’une demande, il n’est pas transmissible et il ne dispense pas des autres autorisations nécessaires le cas échéant (permission de voirie,…).
ARTICLE 4: Les ouvriers de l’entreprise AT2 évoluant sur la chaussée ou à proximité seront porteurs de gilets de tissu fluorescent de jour.
ARTICLE 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Le non-respect de l’une des dispositions du présent arrêté entraînera la suspension des travaux et la remise immédiate de la chaussée dans son état initial.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché aux deux extrémités du chantier et en tout lieu qui sera jugé utile, et publié au recueil des actes administratifs conformément à la règlementation en vigueur dans la commune d’Issou.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de son affichage.
ARTICLE 7 : Ampliation sera adressée à :
- Madame la Directrice Générale des Services de la commune d’Issou, - Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Mantes-la-Jolie, - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville d'Issou, - L’entreprise AT2 à BUCHELAY (78),
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A ISSOU, LE 12 AOUT 2025
Le Maire,
Lionel GIRAUD
Copie sera adressée à :
- Monsieur l’ambassadeur de tri de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, - Monsieur le Directeur de la Société de cars RATP Cap Mantois à Mantes-la-Jolie, - Madame la Responsable du CTC de Limay de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.
/tmp/4f91af1b-35f0-494d-921e-4c8a4a545b9e/d901b86f-04f9-4468-813a-2f11ed368398/php96WqvT.doc Page 2/2