Arrêté - Arrêté n°ARR 0609

Documents similaires

Arrêté - Arrêté n°ARR 0609 2023?chash=3186357d9ddbd92c5aae1

Arrêté - Arrêté n°ARR 0610 2024?chash=918b508f798b5e76f4d86

Arrêté - Arrêté n°ARR 0134 2024?chash=73fac33929a17eb617b18

Arrêté - Arrêté n°ARR 0663 2024?chash=adfd543522b2e500e2dec

Arrêté - Arrêté n°ARR 0565 2023?chash=123f97446d343021a5748

Arrêté - Arrêté n°ARR 0480 2023?chash=db5188b6921bbe9226c43

Arrêté - Arrêté n°ARR 0451 2023?chash=1a76fa5754195f1f2b0e2

Arrêté - Arrêté n°ARR 0392 2025?chash=23831f0898623a8af8690

Arrêté - Arrêté n°ARR 0203 2025?chash=3928da1533ab76e5720bb

Arrêté - Arrêté n°ARR 0530 2023?chash=50daa2c1060dab4912a4e

Arrêté - Arrêté n°ARR 0609 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sélestat. Lien du pdf (Arrêté - Arrêté n°ARR 0609)Thèmes du document : Transports, Eau et assainissement, Sécurité routière, Sélestat” Alsace Centrale

Arrêté n° 609.2024

(SAU/MK)

ARRETE DU MAIRE

Objet : Arrêté temporaire annuel pour des travaux d'interventions sur le réseau public d'eau potable par le SDEA - Dans diverses rues situées sur le territoire de la Ville de Sélestat.

Le Maire de la Ville de Sélestat

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6,

- Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25,R. 413-ietR.417-10,

- Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire,

- Vu le code pénal,

- Vu le règlement général de la circulation et du stationnement de Sélestat et ses avenants,

- Vu les guides techniques signalisation temporaire - volume 3 (manuel du chef de chantier édité par le CERTU),

- Vu la demande du Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement (SDEA) du Bas-Rhin, d'effectuer sur le territoire de la Ville de Sélestat, des interventions sur le réseau public d'eau potable,

- Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures propres à permettre les travaux, à éviter les accidents, à assurer le déplacement et la sécurité des usagers.

ARRETE

ARTICLE 1- À compter du O1 janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, le SDEA du Bas-Rhin est autorisée à effectuer des interventions d'une journée sur le réseau public d'eau potable dans diverses rues du réseau routier communal et départemental situées en agglomération sur le territoire de la Ville de Sélestat, à l'exception des routes classées à grande circulation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE + DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN | - _ ee œ

Hôtel de Ville + 9 place d'Armes | BP 40188 « 67604 Sélestat Cedex | Téléphone 03 88 58 85 00 : Fax 03 88 82 9071 X ‘ Sélestat ;frARTICLE 2 -

ARTICLE 3 -

ARTICLE 4 -

ARTICLE 5 -

ARTICLE 6 -

ARTICLE 7 -

ARTICLE 8 -

Les travaux qui nécessiteront une interruption ou une modification de la circulation supérieure à une journée ainsi que les interventions sur les routes classées à grande circulation feront l'objet d'un arrêté spécifique.

À compter du 01 janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre

2025 inclus, dans diverses rues situées sur le territoire de la Ville de Sélestat dans les deux sens, au droit des chantiers, selon les nécessités des interventions, la circulation des véhicules est alternée par feux, B15+C18 et K10 sur décision du gestionnaire de la voirie.

À compter du O1 janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre

2025 inclus, dans diverses rues situées sur le territoire de la Ville de Sélestat au droit des chantiers, selon les nécessités des interventions, le stationnement est interdit. Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.

À compter du O1 janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, dans diverses rues situées sur le territoire de la Ville de Sélestat dans les deux sens, au droit des chantiers, selon les nécessités des interventions, la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 Km/h.

La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire ) sera mise en place par :

SDEA du Bas-Rhin

Espace Européen de l'entreprise Schiltigheim

CS10020

67013 STRASBOURG CEDEX

La signalisation de l'Interdiction de stationnement sera mise en place 48 h avant la date d'effet de cette mesure.

Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux

prescriptions, à savoir :

- le pétitionnaire prendra toutes dispositions nécessaires

pour permettre aux véhicules des services publics, aux riverains et à leurs fournisseurs d'accéder aux immeubles, - la continuité du cheminement piéton protégé de la

circulation et du chantier devra être assurée,

- en cas d'accident résultant de son installation, le

permissionnaire supportera seul les responsabilités,

- le chantier sera efficacement signalé de jour comme de nuit, les week-ends ainsi que les jours fériés,ARTICLE 9 -

ARTICLE 10 -

ARTICLE 11 -

ARTICLE 12 -

- le permissionnaire demeurera entièrement responsable des accidents de nature quelconque qui pourraient

survenir du fait de l'exécution des travaux ou être la

conséquence d'un défaut ou d'une insuffisance de

signalisation ou de protection de chantier,

- le permissionnaire sera tenu d'informer tous les riverains concernés par ces travaux,

- aucune intervention ne sera effectué le mardi matin dans l'emprise du centre-ville (marché hebdomadaire),

- l'entreprise évitera toute activité hors de l'emprise du chantier.

Les dispositions définies par le présent arrêté prendront

effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et

remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

M. le Commandant de Police et M. le Directeur Général des

Services de la Mairie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié conformément à la réglementation en vigueur, et dont l'ampliation sera envoyée au SDEA du Bas-Rhin.

à 2 NOV. 2024 Sélestat, le

Le Maire

Marcel BAUER

DESTINATAIRES :

e M.le Commandant de Police ;

M. le Directeur Général des Services de la Mairie ;

Direction Général des Services - Registre des Arrêtés ;

Service Aménagement Urbain - M. Frédéric VANBOCKSTAEL ;

Responsable Sécurité - M. Christophe SEINCE ;

Police Municipale - M. Morgan BONNEVILLE ;

SDEA du Bas-Rhin.