Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - A 0320 09 25 Reglementation circulation stationnem
unknown - A 0007 01 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0476 12 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0156 03 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0481 12 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0060 03 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0357 08 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0270 08 25 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0005 01 26 Arrete permanent de voirie et station
Arrêté - A 0478 12 24 Reglementation circulation et station
Arrêté - A 0057 03 25 Reglementation circulation et stationnement pour petits travaux dentretiens sur la commune dIssou marche GPSEO annee 2025 EIFFAGE
Document publié le Mardi 2 mars 1982 par la commune d'Issou.
Lien du pdf (Arrêté - A 0057 03 25 Reglementation circulation et stationnement pour petits travaux dentretiens sur la commune dIssou marche GPSEO annee 2025 EIFFAGE)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
DÉPARTEMENT DES YVELINES
ARRONDISSEMENT DE MANTES
CANTON DE LIMAY
COMMUNE D'ISSOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ
______________
ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION N°A_0057_03_25
___________
RESTRICTION
DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT
POUR PETITS TRAVAUX
D’ENTRETIENS SUR LA
VOIRIE DE LA COMMUNE
SUR L’ANNEE 2025
MARCHE GPSEO
. Vitesse limitée à 30 Km/h
au droit des travaux
. Chaussée rétrécie
par moitié aux abords
du chantier
. Circulation par alternat
manuel
Durée de la réglementation :
365 jours calendaires.
Le Maire de la commune d'ISSOU (78440) ;
VU la Loi n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n°83-8 du 07 janvier 1983 ;
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2542- 2, et ses articles L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-4 relatifs aux pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement ;
VU le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.115-1 et suivants, R.141-3 ;
VU le Code de la route et notamment ses articles R.110-1, R.411-5, R.411-8, R.411-25, R.411-26, R.411-28 et R.413-1 ;
VU le Code pénal et notamment son article R.610-5 ;
VU le Code de procédure pénale ;
VU l’arrêté et l’instruction interministériels sur la signalisation routière modifiés par les textes subséquents ;
CONSIDÉRANT la demande d’arrêté de circulation du 26 février 2025 réceptionnée par courriel de Monsieur Gauthier GUENA, représentant l’entreprise EIFFAGE ROUTE, domiciliée 28 rue Lavoisier, 92000 NANTERRE, pour des petits travaux d’entretiens sur voirie sur la commune d’Issou pour l’année 2025 ;
CONSIDÉRANT que lesdits travaux nécessitent une réglementation temporaire de la circulation ;
CONSIDÉRANT l’arrêté municipal de circulation du 20 août 2002 ;
CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité de la circulation et des personnes pendant la durée des travaux ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A compter du 1er janvier 2025, en fonction de l’avancement du chantier et pendant la durée des travaux, et sous réserve des conditions climatiques, la circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés comme suit sur la commune d’Issou lors des intervention de l’entreprise EIFFAGE, domiciliée 28 rue Lavoisier, 92000 NANTERRE sous réserve de la permission de voirie de Grand Paris Seine et Oise:
- la limitation de vitesse sera réduite à 30 km/h au droit des travaux,
- chaussée neutralisée par moitié ; la gestion du trafic routier se fera par alternat manuel à l’aide de piquet K10.
ARTICLE 2 : L’entreprise EIFFAGE, domiciliée 28 rue Lavoisier, 92000 NANTERRE, exécutant les travaux aura la charge de la fourniture, de la mise en place, de la surveillance et de l’entretien de la signalisation réglementaire temporaire. Elle sera responsable des conséquences pouvant résulter d'un défaut ou d'une insuffisance de cette signalisation. Cette dernière devra être conforme aux dispositions alors en vigueur et qui actuellement sont celles édictées par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, modifié par les textes subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I - 8ème partie, approuvée par l'arrêté du 6 décembre 2011. Elle devra également, à la suite des /tmp/1abfdb75-73b4-42f7-88a2-70f6049552b9/113eed69-3e6a-43fa-ad11-26419c24b6a2/phpzgFb4I.docPage 1/2 travaux, effectuer la remise en parfait état des lieux dans les règles de l’Art.
Les services techniques de la ville d’ISSOU devront impérativement être informés avant toute intervention.
ARTICLE 3 : Cet arrêté de circulation n’est délivré que pour des travaux effectués par l’entreprise EIFFAGE ayant fait l’objet d’une demande, il n’est pas transmissible et il ne dispense pas des autres autorisations nécessaires le cas échéant (permission de voirie,…).
ARTICLE 4: Les ouvriers de l’entreprise EIFFAGE évoluant sur la chaussée ou à proximité seront porteurs de gilets de tissu fluorescent de jour.
ARTICLE 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Le non-respect de l’une des dispositions du présent arrêté entraînera la suspension des travaux et la remise immédiate de la chaussée dans son état initial.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera affiché aux deux extrémités du chantier et en tout lieu qui sera jugé utile, et publié au recueil des actes administratifs conformément à la règlementation en vigueur dans la commune d’Issou.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles qui peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de 2 mois à compter de son affichage.
ARTICLE 9 : Ampliation sera adressée à :
- Madame la Directrice Générale des Services de la commune d’Issou, - Monsieur le Commissaire Divisionnaire de Police de Mantes-la-Jolie, - Monsieur le Directeur des Services Techniques de la Ville d'Issou, - L’entreprise EIFFAGE, à NANTERRE (92), le demandeur et exécutant,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT A ISSOU, LE 03 MARS 2025
Le Maire,
Lionel GIRAUD
Copie sera adressée à :
- Monsieur l’ambassadeur de tri de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, - Monsieur le Directeur de la Société de cars RATP Cap Mantois à Mantes-la-Jolie, - Madame la Responsable du CTC de Limay de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.
/tmp/1abfdb75-73b4-42f7-88a2-70f6049552b9/113eed69-3e6a-43fa-ad11-26419c24b6a2/phpzgFb4I.docPage 2/2