Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 14 avril 2022
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 16 fevrier 2023
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 06 avril 2022
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 06 decembre 202
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 13 avril 2018
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 08 avril 2018
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 06 avril 2018
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 16 avril 2020
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 18 avril 2022
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 09 avril 2022
Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 16 avril 2022
Document publié le Samedi 16 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aude - raa special no 16 avril 2022)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
Ex PREFET
DE L'AUDE
Liberté
Egalité
Fraternité ‘ 20 AVRIL 2022
DDTM
—SPRISR/USR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 16 - AVRIL 2022
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2022 SOMMAIRE
DDTM
SPRISR/USR
Arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-USR-2022-050 du 20 avril 2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’A61 :
- mise à 2 x 3 voies (travaux engagés depuis le 21 janvier 2019)
bretelles attenantes reprises et mises au gabarit
Les travaux se situent sur les communes de LEZIGNAN-CORBIERES, LUC-sur- ORBIEU, ORNAISONS, BIZANET et NARBONNE entre janvier 2022 et septembre 2022
Abroge et remplace à partir du 21 avril 2022 les arrêtés préfectoraux du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2021 PRÉFET Directi k irection Départementale des L/
DE L'AUDE Territoires et de la Mer Liberté Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° DDTM/SPRISR/USR/2022-050
portant réglementation temporaire de la circulation sur l'A61
Le Préfet de l'Aude,
Chevalier de la Légion d'Honneur ;
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le Code de la Route et notamment les articles R. 411-9 et R. 411-4-8,
VU le décret du 07 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et la société Autoroutes
du Sud de la France en vue de la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation
d'autoroutes ; et ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29
décembre 1997,
30 décembre 2000, 30 novembre 2001, 29 juillet 2004, 15 mai 2007 et 22 mars 2010, 02 juillet 2013
et 21 août 2015 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé
VU le Décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le Décret du 17 février 2021 portant nomination de M. BONNIER Thierry en qualité de
préfet de l'Aude;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, Se partie, signalisation
temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 5 et 6 novembre 1992, :
VU la circulaire n° 96°14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-029 en date du 10 mai 2016 portant
réglementation de la circulation sous chantier sur l'autoroute A9 et l'autoroute A61 dans la
traversée du département de l’ Aude,
VU l'arrête préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2021-045 en date du 16 aout 2021 portant
réglementation de la circulation sous chantier sur l'autoroute A61 pendant les travaux d'élargissement
VU l'arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2018-020 en date du 30 avril 2018 portant
réglementation provisoire de police sur l'autoroute A9 et l'autoroute A6 1 dans la traversée du département
de l'Aude.
VU l'arrêté préfectoral N° DPPAT-BCI-2021-087 en date du 17 novembre 2021 du Préfet de l’Aude donnant
délégation de signature à M. Vincent CLIGNIEZ, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Aude,
VU la décision n° DDTM-MAJSP-2022-11 du Directeur Départemental des territoires et de la Mer de
l’Aude en date du 07 avril 2022 donnant subdélégation de signature à certains agents de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de l’Aude.
VU l'avis de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM), Sous-
direction de la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé (FCA)
en date du : 19 avril 2022 VU l'avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’ Aude en date du : 14 avril 2022
VU la demande d’avis au Président du Conseil Départemental de l'Aude en date du : 14 avril 2022
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en place des restrictions de circulation, sur l'autoroute
A61, dans le cadre de travaux d'élargissement de 2 X 3 voies entre la bifurcation A61/A9 et l'échangeur
N°25 de Lézignan-Corbières.
CONSIDERANT qu'il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue d'assurer la
sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud de la France et de
l'entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la circulation du fait
ARRETE
ARTICLE 1
Afin d'améliorer les conditions .de circulation des usagers qui empruntent l'Autoroute A6l, cette dernière fait
l'objet d'une mise à 2 x 3 voies, et les Travaux sont engagés depuis le 21/01/2019. Les bretelles attenantes y
seront également reprises et mises au gabarit. La société Autoroutes du Sud de la France est autorisée à
effectuer les restrictions de circulation décrites dans l'article 3.
Cet arrêté préfectoral précise pour l'étape N°1, les dispositions initialement envisagées par les arrêtés
préfectoraux : :
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-005 en date du 17 Janvier 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-020 en date du 22 Mars 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-039 en date du 10 Mai 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-044 en date du 13 Juin 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-045 en date du 30 Août 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2019-055 en date du 02 Décembre 2019
N°DDTM/SPRISR/USR/2020-001 en date du 6 janvier 2020
N°DDTM/SPRISR/USR/2020-004 en date du 21 janvier 2020
N°DDTM/SPRISR/USR/2020-005 en date du 28 janvier 2020
N°DDTM/SPRISR/USR/2020-018 en date du 16 juin 2020
N°DDTM/SPRISR/USR/2020-032 en date du 16 septembre 2020
N°DDTM/SPRISR/USR/2021-045 en date du 16 aout 2021
N°DDTM/SPRISR/USR/2021-064 en date du 22 décembre 2021
qu'il abroge et remplace à compter du : 21 avril 2022
ARTICLE 2
Les travaux se situent sur les communes de Lézignan Corbières, Luc sur Orbieu, Ornaisons, Bizanet et
Narbonne.
Ils sont réalisés en plusieurs phases entre les mois de Janvier 2022 et Septembre
2022.
Ils concernent :
+ la section courante de l'autoroute A61 du PK 356+900- Echangeur de Lézignan Corbières - au PK
377+100 - Amorce de la Bifurcation A61/A9
+ les 4 bretelles de l'échangeur de Lézignan Corbières
+ le raccordement en amont des quatre branches sur la section courante pour la bifurcation A61 /A9
+ le raccordement des quatre bretelles sur la section courante pour les aires de Bizanet Nord et
Bizanet Sud
+ le raccordement des quatre bretelles sur la section courante pour les aires de Jonquières et Pech
Loubat
+ la construction d'un Ecopont dans le massif de Fontfroide + Les travaux se décomposent en 5 saisons :
+ 1% saison 2019:
o Elargissement par l'extérieur du PK 366+600 au PK 377+100 dans le Sens Toulouse
Narbonne (Sens 1) - Elargissement incomplet
o Elargissement par l'extérieur du PK 366+600 au PK 356+900 dans le Sens Narbonne
Toulouse (Sens 2) - Elargissement réalisé
+2" saison 2020 :
o Elargissement par l'extérieur du PK 356+900 au PK 366+600 dans le Sens Toulouse
Narbonne (Sens 1)
o Travaux de l'Ecopont (Sens 1 & Sens 2)
o Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 356+900 au PK 366+600
o Travaux sur l'Echangeur de LEZIGNAN-CORBIERES
+ 3%" saison 2021 :
o Elargissement par l'extérieur du PK 366+600 au PK 377+100 dans le Sens
Toulouse Narbonne (Sens 1)
o Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 356+900 au PK 366+600
. © Travaux de déchargement des 2 viaducs de l'ORBIEU
+ 4“"saison 2022 :
o Elargissement par l'extérieur du PK 377+100 au PK 366+600 dans le Sens Narbonne
Toulouse (Sens 2)
o Elargissement par l’extérieur du PK 366+600 au PK 371+350 dans le Sens Toulouse
Narbonne (Sens 1)
o Elargissement par l’extérieur du PK 371+350 au PK 377+100 dans le Sens Toulouse
Narbonne (Sens 1)
o Travaux en TPC pour dévoiement RAU du PK 377+100 au PK 375+200
Narbonne
o Couche de roulement BBTM en pleine largeur du PK 356+900 au PK 366-600 (environ 2
mois)
o Réalisation de 2 refuges PAU dans l’inter-bretelle de l’Echangeur de Lézignan
+ 5" saison 2023 :
o Travaux de traitement du Terre-Plein Central (TPC) du PK 377+100 au PK 366+600
o Couche de roulement BBTM en pleine largeur du PK 377+100 au PK 366+600 (environ
2 mois)
En ce qui concerne le 1er semestre de la 4° saison (2022), les plots de travaux sont de longueurs
variables entre 8 et 10 km. Ils se décomposent de la manière suivante :
+ Elargissement par l’extérieur du PK 366+600 au PK 371+350 Sens 1 du 01/01/2022 au 24/01/2022
+ Elargissement par l’extérieur du PK 371+350 au PK 377+100 Sens 1 du 01/01/2022 au 28/02/2022
+ Elargissement par l’extérieur du PK 377+100 au PK 366+600 Sens 2 du 24/01/2022 au 05/09/2022
+ Travaux en TPC du PK 377+100 au PK 375+200 du 30/05/2022 au 05/09/2022
+ Couche de roulement BBTM + joints définitifs OA en pleine largeur du PK 356+900 au PK 366+600
du 01/04/2022 au 24/06/2022
+ Réalisation de 2 refuges PAU dans l’inter-bretelle de l’Echangeur de Lézignan PK 356+900 du
10/01/2022 au 14/03/2022
+ Ecopont
Des Dossiers d'Exploitation Sous Chantier de niveau 2 avec prises d'arrêts spécifiques pour chaque période
en amont et en aval des périodes estivales seront présentés.
Les dates de fermetures nocturnes des bretelles de l'Echangeur de Lézignan-Corbières seront communiquées
auprès des gestionnaires de voiries et des usagers au plus tard 10 jours avant en cas de besoin.
Durant la période estivale les portes de chantier seront neutralisées par des k5c.
ARTICLE 3
Ce chantier se décompose en plusieurs phases avec leurs modes d'exploitation respectifs.
L'ordre de ces phases est figé, seul le planning prévisionnel énoncé ci-dessous, pourra être modifié. Travaux de couche de roulement BBTM en pleine largeur + Joints définitifs OA :04 Avril 2022 au 24
Juin 2022 du PK 356+900 au PK 366+600 en S1 et S2
Travaux réalisés :
+ Préparation du support avant couche de roulement
+ Couche de roulement BBTM en pleine largeur du PK 356+900 au PK 366+600
+ Travaux de balisage et de peinture blanche
+ Réalisation des joints définitifs OA des PI 3574/3576/3648
Travaux d'élargissement par l'extérieur Sens 1 : réalisés du 03/01/2022 au 21/02/2022 du PK 366+600
au PK 376+300 Sens 1
Travaux d'élargissement par l'extérieur Sens 2 : 24/01/2022 au 05/09/2022 du PK 377+100 au PK
366+600 Sens 2
+ Travaux hydrauliques par demi-traversées
+ Travaux de renforcement de chaussées existantes
+ Travaux d'élargissement de la plate-forme autoroutière
+ Travaux de Génie Civil sur Passage Inférieurs pour mise en conformité du niveau de retenue
+ Travaux de Génie Civil relatifs à la construction d'un Ecopont
+ Travaux hydrauliques hors section courante
+ Travaux de pose d'équipements spécifiques
+ Travaux de balisage et de peinture jaune
Travaux d'élargissement par le TPC : 30/05/2022 au 05/09/2022 du PK 377+100 au PK 375+200
+ Travaux hydrauliques par demi-traversées
+ Travaux de renforcement de chaussées existantes
+ Travaux d'élargissement de la plate-forme autoroutière
+ Travaux de Génie Civil sur Passage Inférieurs pour mise en conformité du niveau de retenue
+ Travaux de Génie Civil relatifs à la construction d'un Ecopont
+ Travaux hydrauliques hors section courante
+ Travaux de pose d'équipements spécifiques
+ Travaux de balisage et de peinture jaune
Travaux de création de 2 refuges PAU: réalisés du 10/01/2022 au 14/03/2022 PK 356+900
Il sera nécessaire de fermer l'autoroute A61 entre l'échangeur de Lézignan Corbières n°25 et la
bifurcation entre les autoroutes A6 1 et A9 dans un sens d'une part et dans deux sens d'autre part.
Les fermetures sont réalisées de 21h00 à 07h00, les nuits des :
Section Bifurcation A9/A61 jusqu'à Lézignan Sens 2
+ 31/05/2022 au 01/06/2022 Sens 2
Section Lézignan jusqu'à la bifurcation A61/A9 Sens 1
+ 18/05/2022 au 19/05/2022 Sens 1
+ 19/05/2022 au 20/05/2022 Sens |
Il sera nécessaire de couper la circulation sur la bretelle de Bifurcation A61/A9 pour la réalisation
des travaux au droit de la bretelle :
+ Fermeture de la bretelle de Bifurcation A61/ A9 dans le sens Montpellier/Toulouse sur la période du
30/05/2022 au 31/05/2022
II sera nécessaire de couper la circulation sur la bretelle de Bifurcation A61/A9 pour la réalisation
des travaux au droit de la bretelle : + Fermeture de la bretelle de Bifurcation A61/ A9 dans le sens Toulouse/Narbonne sur la période du
02/06/2022 au 03/06/2022
IL sera nécessaire de couper la circulation sur les bretelles de l'échangeur de Lézignan Corbières
. Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Narbonne (S2)
. Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Narbonne (S1)
Les nuits :
du 21/04/2022 au 22/04/2022
du 25/04/2022 au 26/04/2022
du 26/04/2022 au 27/04/2022
du 27/04/2022 au 28/04/2022
du 02/05/2022 au 03/05/2022
du 03/05/2022 au 04/05/2022
du 04/05/2022 au 05/05/2022
du 05/05/2022 au 06/05/2022
IL sera nécessaire de couper la circulation sur les bretelles de l'échangeur de Lézignan Corbières
. Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Narbonne (S2)
. Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Narbonne (S1)
. Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Carcassonne (S2)
Les nuits :
du 28/04/2022 au 29/04/2022
II sera nécessaire de couper la circulation sur les bretelles de l'échangeur de Lézignan Corbières
. Fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Narbonne (S1)
Les nuits :
du 09/05/2022 au 10/05/2022
du 10/05/2022 au 11/05/2022
du 11/05/2022 au 12/05/2022
du 12/05/2022 au 13/05/2022
Les itinéraires de déviation de la circulation sont les suivants :
Phase sortie obligatoire échangeur de Lézignan sens Narbonne vers Toulouse
Les usagers sur l’axe A61 en provenance de Montpellier ou de Perpignan et en direction de Toulouse
devront obligatoirement sortir à l’échangeur de Lézignan.
Ils pourront faire le tour de giratoire après péage pour reprendre l’autoroute à ce même échangeur en
direction de Toulouse.
Phase section Bifurcation A9/A61 => Lézignan sens 2 fermée :
Les usagers circulant sur l'A9 et désirant se rendre sur l'A6 1 en direction de Toulouse seront orientés
vers l'échangeur de Narbonne Sud et suivront l'itinéraire S24 pour les véhicules légers et S52 pour
les poids lourds.
Les usagers souhaitant emprunter l'A6 1 depuis l'échangeur de Narbonne Sud seront orientés à suivre
l'itinéraire S24 pour les véhicules légers et S52 pour les poids lourds.
Phase section Lézignan —> bifurcation A61/A9 sens 1 fermée
Les usagers circulant sur l'A6 1 dans le sens Toulouse / Narbonne et désirant se rendre en direction
de l'Espagne et ou de Montpellier seront orientés depuis l'échangeur de -Lézignan et suivront
l'itinéraire S23 pour rejoindre Narbonne Sud. Pour les poids lourds ils seront orientés depuis l'échangeur de Carcassonne Est et suivront
l'itinéraire S53 pour rejoindre Narbonne Sud.
Les usagers souhaitant emprunter l'A6 1 depuis l'échangeur de Lézignan seront invités à suivre
l'itinéraire S23 pour rejoindre l'échangeur de Narbonne Sud.
Phase fermeture de bretelle de Bifurcation A61/A9 sens Toulouse/Perpignan
Les usagers circulant sur l'A61 dans le sens Toulouse/ Narbonne et désirant se rendre en direction
de l'Espagne et ou de Montpellier seront orientés depuis l'échangeur de Narbonne Sud. Ils pourront
reprendre l'A9 en direction de Perpignan à ce même échangeur.
Pour la frmeture de bretelle d'entrée de l'échangeur de Lézignan Corbières en direction de
Narbonne
Les usagers souhaitant emprunter l'A61 depuis l'échangeur de Lézignan seront invités à suivre
l'itinéraire S23 pour rejoindre l'échangeur de Narbonne Sud.
Pour.la fermeture de bretelle de sortie à l'échangeur de Lézignan Corbières en provenance de
Toulouse
Les usagers circulant sur l'A61 dans le sens Toulouse/ Narbonne seront orientés vers l'échangeur de
+ Carcassonne Est.
Les véhicules légers suivront l'itinéraire S21 pour rejoindre Lézignan.
Les poids lourds suivront l'itinéraire S53 pour rejoindre Narbonne Sud.
Pour la fermeture de bretelle de sortie à l'échangeur de Lézignan Corbières en provenance de
Narbonne
Les usagers circulant sur l'A9 et désirant se rendre sur l'A61 en direction de Toulouse seront orientés
vers l'échangeur de Narbonne Sud et suivront l'itinéraire S24 pour les véhicules légers et S52 pour
les poids lourds.
Les usagers souhaitant emprunter l'A61 depuis l'échangeur de Narbonne Sud seront orientés à suivre
l'itinéraire S24 pour les véhicules légers et S52 pour les poids lourds.
TOACHE EST du PK 377+100 au PK 366+600 SENS 2
Du 18 avril au 30 mai 2022 :
” Sens 2 :
+ Du PK 377+200 au 371+350 : Application du PTT 200-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
Du 30 mai au 24 Juin 2022 :
- Sens 2 :
+ Du PK 377+200 au 376+700 : Application du PTT 209-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
= Sens 2 :
+ Du PK 376+700 au 375+200 : Application du PTT 202-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
- Sens 2 :
+ Du PK 375+200 au 366+500 : Application du PTT 200-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
90 km/h et interdiction de doubler aux PL Du 24 juin au 27juin 2022 :
- Sens 2 :
+ Du PK 377+200 au 376+700 : Application du PTT 209-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
- Sens 2 :
+ Du PK 376+700 au 371+350 : Application du PTT 202-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
- Sens 2 :
+ Du PK 371+350 au 366+500 : Application du PTT 200-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
90 km/h et interdiction de doubler aux PL
Du 27 Juin au 05 Septembre 2022 :
- Sens 2 :
+ Du PK 377+100 au 376+600 : Application du PTT 209-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
- Sens 2 :
+ Du PK 376+600 au 371+350 : Application du PTT 202-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
- Sens 2 :
+ Du PK 371+350 au 366+500 : Application du PTT 208-2, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL.
TOACHE EST du PK 366+600 au PK 377+100 SENS 1
Du 18 avril au 30 mai 2022 :
- Sens 1 :
Du PK 366+400 au 371+300 : Application du PTT 202-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 371+300 au 371+500 : Application du PTT 203-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 371+500 au 374+500 : Application du PTT 202-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 374+500 au 377+100 : Application du PTT 210-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL
Du 30 mai au 05 Septembre 2022 :
- Sens 1 :
Du PK 366+400 au 371+300 : Application du PTT 202-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 3714300 au 371+500 : Application du PTT 203-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera de
110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 371+500 au 375+200 : Application du PTT 202-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 375+200 au 376+600 : Application du PTT 210-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 90 km/h et interdiction de doubler aux PL
- Sens 1/TPC :
+ Du PK 376+600 au 377+100 : Application du PTT 204-1, peinture jaune. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h TOACHE OUEST du PK 366+600 au PK 356+900 SENS 2
A partir du 18 Avril 2022 au 24 juin 2022 jusqu’au 05 Septembre 2022 :
- Sens 2 :
Du PK 366+400 au 358+600 : Application du PTT 120, peinture blanche. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
- Sens 2 :
Du PK 358+600 au 356+900 : Application du PTT 121, peinture blanche. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
TOACHE OUEST du PK 356+900 au PK 366+600 SENS 1
A partir du 04 Avril 2022 au 24 juin 2022 jusqu’au 05 Septembre 2022 :
- Sens 1 :
Du PK 356+550 au 357+320 : Application du PTT 122, peinture blanche. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 357+320 au 358+000 : Application du PTT 122, peinture blanche. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
- Sens 1 :
Du PK 358+000 au 366+400 : Application du PTT 120, peinture blanche. La vitesse autorisée sera
de 110 km/h
ARTICLE 4
Si les conditions météorologiques ou des problèmes techniques ne permettent pas de réaliser les travaux
conformément au planning prévisionnel annoncé, les dispositions prévues et indiquées à l'article 3 peuvent
être reportées à la première date permettant leur réalisation dans les mêmes conditions
ARTICLES 5
Par dérogation à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SPRISR/USR/2016-029 en date du 10 mai 2016 portant
réglementation de la circulation sous chantier sur l'autoroute A9 et l'autoroute A61 dans la traversée du
département de l'Aude:
La distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier organisé pour des travaux
d'exploitation peut être ramenée à 2 km
La réalisation de basculement de circulation simultanée dans les plots de travaux sera interdite
Cette distance peut être réduite à 0 Km dans les cas suivants :
Réparations d'urgence suite à un accident
Neutralisation de la voie de gauche durant la pose des séparateurs modulaires de voies, de
signalisation verticale et horizontale
Neutralisation d’une voie pour une durée inférieure à 24h
Lors des opérations nécessitant un basculement de circulation temporaire
La longueur de chantier pourra atteindre 10 km
Les signalisations mise en place pour ces travaux ainsi que pour les travaux afférents à ce chantier
sont maintenus durant les week-end et congés scolaires, ainsi que durant les jours hors chantiers de
la période concernée par l'arrêté
Une réduction momentanée de capacité par rapport à la demande prévisible de trafic pendant certains
jours et sur certaines plages horaires peut être observée.
La largeur des voies laissées à la circulation pourra être réduite
Les bretelles de l'échangeur de Lézignan Corbières pourront être fermées
Les bretelles de la bifurcation A6 I/A9 pourront être fermées
Des voies pourront être neutralisées pendant tout le chantier, y compris dans les zones de
voies réduites si les trafics le permettent.
Dans les zones à double sens de circulation la vitesse est limitée à 80km/h. ARTICLE 6
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de signalisation de
type K5a, ... ) est mise en place par la société Autoroutes du Sud de la France conformément à la
réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute.
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux prend les
mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services de la Société Autoroutes du
Sud de la France.
ARTICLE 7
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal administratif de
Montpellier soit par courrier adressé au 6 rue Pitot — CS 99022 — 34063 MONTPELLIER Cedex 02, soit
par voie électronique sur le site https://www.citovens.telerecours.fr, dans un délai de deux mois suivant
sa notification ou sa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur
de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivant
la réponse. Le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours emporte le rejet de la demande.
ARTICLE 8
M le Secrétaire Général de la Préfecture, M le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de
l'Aude, le Colonel commandant de Groupement de Gendarmerie, M. le Directeur Régional des Services
de l'Exploitation de Narbonne de la Société Autoroutes du Sud de la France, M. le Directeur de l'entreprise
chargée des travaux, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont copie sera adressée au Service de la
gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé.
Carcassonne, le : 20 avril 2022
Pour le préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de l'Aude,
et par subdélégation,
lle” Chef, ice des Risques
LE Thierry S SABATHIER