Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte Administratif - 14 030425 Lancement de l appel d offres ouvert r
Acte Administratif - 06 060723 Lancement de l appel d offres relatif à
Acte Administratif - 15 030425 Lancement de l appel d offres ouvert r
Acte Administratif - 15 051023 Lancement du marché de fourniture et ins
Acte Administratif - 17 051023 Lancement du marché de fourniture de vég
Acte Administratif - 14 080224 Conventions cadres relatifs à la fournit
Déliberation - 091 accord cadre relatif a la fourniture de vacc
Acte Administratif - 10 041225 Accord cadre concernant la fourniture de
Déliberation - 133 accord cadre relatif a la fourniture de cons
Acte Administratif - 35 060423 Avenant n 18 à la convention cadre avec
Acte Administratif - 08 060423 Lancement de l’accord cadre n 22F050 relatif à la fourniture
Document publié le Jeudi 6 avril 2023 par la commune de Bobigny.
Lien du pdf (Acte Administratif - 08 060423 Lancement de l’accord cadre n 22F050 relatif à la fourniture)
Thèmes du document : Données personnelles, Justice et droit, Investissement et développement économique,
NBobigny
GRAND
PARIS
République
Française
liberté
— égalité
—
fraternité
Seine-Saint-Denis
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Le
nombre
de
conseillers
municipaux
en
exercice
: 45
SEANCE
ORDINAIRE
DU
06
AVRIL
2023
L'an
deux
mille
vingt-trois,
le
six
avril
à
dix-neuf
heures,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
BOBIGNY,
légalement
convoqué
le
trente
et
un
mars,
s'est
assemblé
en
séance
ordinaire
sous
la
présidence
d'Abdel
SADI
au
nombre
prescrit
par
la
loi.
Présent.e.s
:
Abdel
SADI
- José
MOURY
- Claire
DUPOIZAT
-— Sonia
AIROUCHE
-— Gildas
JOHNSON
-—
Véronique
BALHADERE
-— Wally
YATERA
- Jean-François
HIRSCH
-
Ranjit
SINGH -— Lila
RAHOUI
— Mohammed
BOUADLA
-— Inès
KODAWU
— Malick
BARRY
— Mohamed
AISSANI
—
Emma
DEVEAU
-—
Rached
ZEHOU
—
Adrien
BIRSINGER
—
Johnny
LABROUSSE
-—
Nordine
ERROUIHI
—
Aourdia
DAHMANA
—
Corinne
VALENTE
—
Maria
MAUPAS
-—
Idir
MADADI
-— Christine
NGUYEN
— Frédéric
FIOLETTI
— Amadou
CISSE
Représenté.e.s
: Sami
BOUFETTA
donne
mandat
à
José
MOURY
-
Christine
FAVE
donne
mandat
à
Claire
DUPOIZAT
-—
Houria
GUENDOUZI
donne
mandat
à
Amadou
CISSE
-
Laurence
LASCARY
donne
mandat
à
Fouad
BEN
AHMED
- Amna
SAEED
donne
mandat
à
Lila
RAHOUI
- Maria
MARECHAUX
donne
mandat
à Christian
BARTHOLME
- Karim
MIMOUNI
donne
mandat
à
Morad
AGREBI
Absents
:
Chehineze
HERABI
-
Dadou
SIBY
-—
Christian
BARTHOLME
-—
Staney
Jeeva
SIVASOORTYALINGAM
—
Goran
KAYMAK
—
Morad
AGREBI
—
Gabriel
SAYDOUN
-— Isabelle
LEVEQUE
-—
Assitan
COULIBALY
— Youri
ETILLIEUX
—
Evelyne
PLANTE
—
Fouad
BEN
AHMED
Secrétariat
: José
MOURY
Nombre
de
présent.e.s
: 26
Nombre
de
représenté.e.s
: 07
Nombre
d'absent.e.s
: 12
Le
quorum
est
atteint.
Le
Conseil
Municipal
peut
valablement
délibérer.
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230419-08060423-DE Date de télétransmission : 19/04/2023 Date de réception préfecture : 19/04/2023 N°
08
060423
Objet
: Lancement
de
l’accord-cadre
n°22F050
relatif
à
la
fourniture
et
l'entretien
curatif
et
préventif
du
matériel
de
restauration
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.2122-21-1
et L.2121-29,
Vu
le
Code
de
la
commande
publique,
notamment
ses
articles
L.2124-2,
R.2124-2
1°
et
R.2161-2
à
R.2161-5, Considérant
la
nécessité
de
recourir
à
un
marché
public
pour
l'exercice
de
ces
prestations,
Considérant
la
nécessité
s'attachant
à
l'entretien
et
au
renouvellement
progressif
du
matériel
de
restauration, Considérant
que
le
montant
maximum
cumulé
des
quatre
lots
impose
la
mise
en
œuvre
d'une
procédure
formalisée,
Considérant
que
l'accord-cadre
à
bons
de
commande
est
passé
pour
une
période
d'un
an
reconductible
tacitement
trois
fois
dans
la limite
de
quatre
années,
APRÈS
EN
AVOIR
DÉLIBÉRÉ,
Approuve
le
lancement
d’une
nouvelle
procédure
d'appel
d'offres
ouvert
avec
publication
au
Bulletin
Officiel
des
Annonces
de
Marchés
(BOAMP)
et au
Journal
Officiel
de
l'Union
Européenne
(JOUE),
Autorise
Monsieur
le
Maire,
ou
son
représentant,
à
souscrire
ledit
marché,
à
l'issue
de
la décision
de
la
Commission
d'Appel
d'Offre,
ainsi
que
tout
acte
relatif
à
son
exécution,
pour
les
quatre
lots
se
décomposant
comme
il suit :
Lot
Montant
Minimum
HT
Montant
Maximum
HT
1
Entretien
et
maintenance
du
4000
€
140
000
€
matériel
de
restauration
2
Fourniture
de
gros
matériel
de
4000
€
250
000
€
restauration
3
Fourniture
de
petit matériel
de
1500
€
50
000
€
restauration
4
Fourniture
de
vaisselle
250
€
20
000
€
Dit
que
les
dépenses
inhérentes
à
cette
décision,
seront
prélevées
sur
les
crédits
inscrits
au
budget
communal. Ampliation
du
présent
acte
sera
transmise à
:
-
Monsieur
le
Préfet
de
la Seine-Saint-Denis,
-
Monsieur
le Trésorier
Municipal.
Délai
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montreuil
sis 7 rue
Catherine
Puig
: 2 mois
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230419-08060423-DE Date de télétransmission : 19/04/2023 Date de réception préfecture : 19/04/2023 Ont
signé :
Le
secrétaire
M.
José
MOYRY
Le Maire,
Adopté
à
l'unanimité
&
Adopté
à
la majorité
D)
Pour
30
Contre
00
Abstention(s)
00
Ne
participe(nt)
pas
au
vote
00
Date
de
transmission
en
Préfecture
:
10/n4/9092
Date
de
publication
: 1Q/N4/90923
Délai
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montreuil
sis 7
rue
Catherine
Puig
: 2
mois
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
Télérecours
citoyens
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr
19/04/2023
19/04/2023
Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230419-08060423-DE Date de télétransmission : 19/04/2023 Date de réception préfecture : 19/04/2023 Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20230419-08060423-DE Date de télétransmission : 19/04/2023 Date de réception préfecture : 19/04/2023 Bobigny
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Achat et entretien curatif et préventif du matériel de restauration
Date et heure limites de réception des offres :
XX à 17 h
Consultation n° 22F050
Service des achats
Ville de Bobigny
31 avenue du Président Salvador Allende
93000 BOBIGNY
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ............................................................................................... 4 1.1 – Objet ................................................................................................................................... 4 1.2 - Mode de passation .................................................................................................................. 4 1.3 - Type de contrat ........................................................................................................................ 4 1.4 - Décomposition de la consultation ........................................................................................... 4 1.5 – Montant .................................................................................................................................. 4 1.6 - Nomenclature .......................................................................................................................... 4 2 - Conditions de la consultation ......................................................................................................... 4 2.1 - Délai de validité des offres....................................................................................................... 4 2.2 - Forme juridique du groupement ............................................................................................. 5 2.3 - Variantes .................................................................................................................................. 5 2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité .................................................................................... 5 3 - Conditions relatives au contrat ....................................................................................................... 5 3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution .................................................................................... 5 3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement ......................................................... 5 4 - Contenu du dossier de consultation ............................................................................................... 5 5 - Présentation des candidatures et des offres .................................................................................. 6 5.1 - Documents à produire ............................................................................................................. 6 6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ....................................................................................... 7 6.1 - Transmission électronique ....................................................................................................... 7 6.2 - Transmission sous support papier ........................................................................................... 8 7 - Examen des candidatures et des offres .......................................................................................... 8 7.1 - Sélection des candidatures ...................................................................................................... 8 7.2 - Attribution des marchés .......................................................................................................... 9 7.3 – Visite sur site (lot 1) .............................................................................................................. 10 7.4 - Suite à donner à la consultation ............................................................................................ 10 8 - Renseignements complémentaires .............................................................................................. 10 8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact .................................................................... 10 8.2 - Procédures de recours ........................................................................................................... 10
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 4 sur 11
1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 – Objet
La présente consultation concerne l’entretien et la maintenance du matériel de restauration, ainsi que l’achat de matériel de restauration et de vaisselle.
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
1.3 - Type de contrat
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162- 6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire fixant toutes les stipulations contractuelles.
1.4 - Décomposition de la consultation
L’accord-cadre est alloti. La prestation porte sur les lots dont l’objet figure ci-après :
- Lot 1 : Entretien et maintenance du matériel de restauration ;
- Lot 2 : Achat de gros matériel de restauration ;
- Lot 3 : Achat de petit matériel de restauration ;
- Lot 4 : Fourniture de vaisselle.
1.5 – Montant
L’accord-cadre comporte un prix minimum et un prix maximum fixés pour une année d’exécution à :
Lots Montant minimum hors taxe Montant maximum hors taxe
Lot 1 4000 € 140 000 €
Lot 2 4000 € 250 000 €
Lot 3 1500 € 50 000 €
Lot 4 250 € 20 000 €
Ces montants sont identiques pour chaque année de reconduction.
1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code Description
50883000 Services de réparation et d'entretien de matériel de restauration
39310000 Équipement de restauration
2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 5 sur 11
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
2.3 - Variantes
Sans objet.
2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de cette obligation de confidentialité.
3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le présent accord-cadre est passé pour une période d’un (1) an à compter de sa date de notification. Les modalités de reconduction figurent au CCP.
3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : sur fonds propres de la personne publique.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE)
- Le cahier des clauses particulières (CCP)
- Le bordereaux des prix unitaires pour les lots n°1,2, 3 & 4 (BPU)
- Le Cadre de Réponse Technique (CRT)
- La liste du matériel à maintenir (lot 1)
- La décomposition du forfait et le bordereau des prix unitaires (lot 1).
Le DCE est disponible par voie électronique à l’adresse suivante :
https://bobigny.achatpublic.com
Sur ce site, les candidats peuvent s’authentifier et indiquer leur adresse électronique. Ils pourront ainsi bénéficier de toutes les informations complémentaires qui seront éventuellement diffusées au cours de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 6 sur 11
5 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Non Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Non
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Non Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Non
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Non
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Non
Les renseignements concernant les documents administratifs :
Libellés Signature Les pouvoirs (ou Kbis) des personnes en capacité à engager l’entreprise Non
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 7 sur 11
• LOT N°1
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement complété et daté (AE) Non
Un relevé d’identité bancaire ou postal Non
La DPGF Non
Le BPU
Le cadre de réponse technique (CRT) (à remplir sans renvoi à d’autres documents sous peine de rejet de l’offre)
Non
Les fiches techniques correspondant aux produits proposés (pièces de rechange etc.) Non
Le certificat de visite des locaux Oui
Le plan d’entretien préventif des matériels Non
• LOTS N°2, 3, 4
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement complété et daté (AE) Oui
Un relevé d’identité bancaire ou postal Non
Le bordereau des prix unitaires (BPU) Non
Le cadre de réponse technique (CRT) (à remplir sans renvoi à d’autres documents sous peine de rejet de l’offre)
Non
Les fiches techniques correspondant aux produits proposés Non
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il leur appartient de présenter une offre conforme au contexte sanitaire actuel. L’offre ainsi présentée est réputée comprendre l’ensemble des incidences liées à l’application des mesures de sécurisation sanitaire préconisées en période de pandémie COVID-19, tant en matière de coût (protections individuelles aménagements du chantier, base vie, désignation d’un référent COVID-19, ...) que de planning (limitation de la coactivité, baisse de productivité des personnels et temps supplémentaires relatifs à chaque tâche, allongement éventuel des délais d’approvisionnement en matériaux et matériels, ..). Aucune réclamation ne pourra être élevée à ce sujet au cours de l’exécution du marché.
6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document.
6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://bobigny.achatpublic.com
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 8 sur 11
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Ville de Bobigny
Service Achats – 5ème étage Hôtel de Ville bureau 505
31 avenue du Président Salvador Allende
93000 BOBIGNY
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Il est permis aux candidats de signer les documents exigeants une signature, de manière manuscrite, de les scanner et de les transmettre de manière dématérialisée via le profil acheteur susmentionné.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 9 sur 11
7.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
• Pour le lot n°1 :
Critères Points
1 – VALEUR TECHNIQUE 60
1.1 matériel affecté aux prestations de maintenance 10
1.2 Moyens humains affectés (présentation des cv du personnel intervenant, désignation, délai de réponse et de remplacement de l’interlocuteur dédié) 15
1.3 Délais d’exécution 10
1.4 Méthodologie d’exécution des prestations d’entretien préventif et curatif 20
1.5 Démarche environnementale mise en œuvre 5
2 – Prix (chantier masqué) 40
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /100.
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère prix des prestations est la suivante : Note de l’offre = montant de l’offre la moins-disante x note maximum / Montant de l’offre du candidat.
Montant de l’offre moins disante = correspond au prix de l’offre la moins chère (offres anormalement basses exclues)
• Pour les lots n°2 & 3 :
Critères Points
1 – VALEUR TECHNIQUE 40
1.1 Qualité du matériel proposé au regard des fiches techniques 10
1.2 Moyens humains affectés (présentation des cv du personnel intervenant en garantie, désignation, délai de réponse et de remplacement de l’interlocuteur dédié)
5
1.3 Délais d’exécution 10
1.4 Méthodologie d’exécution des prestations 5
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 10 sur 11
1.5 Durée de garantie du matériel 5
1.6 Démarche environnementale mise en œuvre 5
2 – Prix (chantier masqué) 60
• Pour le lot n°4
Critères Points
1 – VALEUR TECHNIQUE 40
1.1 Qualité du matériel proposé au regard des fiches techniques 15
1.2 Délais d’exécution 10
1.3 Méthodologie d’exécution des prestations 10
1.4 Démarche environnementale mise en œuvre 5
2 – Prix (chantier masqué) 60
7.3 – Visite sur site (lot 1)
Une visite sur site obligatoire est prévue au titre du lot 1.
Elles s’effectueront avant la date limite de réception des offres, sur prise de rendez-vous, auprès de Monsieur David DUMENIL, responsable logistique de la Direction de l’Entretien Restauration : david.dumenil@ville-bobigny.fr, 01.41.60.10.41 / 06.29.61.73.55.
7.4 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://bobigny.achatpublic.com
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig 93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 20 20 00
Télécopie : 01 49 20 20 99
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://montreuil.tribunal-administratif.fr
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n° 22F050 Page 11 sur 11
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu aux articles L.551- 1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig 93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 20 20 00
Télécopie : 01 49 20 20 99
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://montreuil.tribunal-administratif.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est :
Tribunal Administratif de Montreuil - 7 rue Catherine Puig 93100 MONTREUIL
Tél : 01 49 20 20 00
Télécopie : 01 49 20 20 99
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://montreuil.tribunal-administratif.fr
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Bobigny
EE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Achat et entretien curatif et préventif du matériel de
restauration
N°22F050
Ville de Bobigny
31 avenue du Président Salvador Allende
93000 BOBIGNY
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat .................................................................................................. 4 1.1 - Objet du contrat....................................................................................................................... 4 1.2 - Décomposition du contrat ....................................................................................................... 4 1.3 - Type d'accord-cadre................................................................................................................. 4 1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande ................................................................... 4 2 - Pièces contractuelles ...................................................................................................................... 4 3 - Confidentialité et mesures de sécurité ........................................................................................... 5 4 - Protection des données à caractère personnel .............................................................................. 5 4.1 - Description du traitement de données à caractère personnel ............................................... 5 4.2 - Obligations du titulaire ............................................................................................................ 5 4.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire ......................................................... 5 4.2.2 - Droit d'information des personnes concernées ............................................................... 5 4.2.3 - Exercice des droits des personnes .................................................................................... 6 4.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel ........................................ 6 4.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations .................. 6 4.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel ................................................ 6 4.2.7 - Sort des données .............................................................................................................. 6 4.2.8 - Délégué à la protection des données ............................................................................... 7 4.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement ............................................................ 7 4.2.10 - Documentation ............................................................................................................... 7 4.3 - Obligations de l'acheteur ......................................................................................................... 7 5 - Durée et délais d'exécution ............................................................................................................ 7 5.1 - Durée du contrat ...................................................................................................................... 7 5.2 - Reconduction ........................................................................................................................... 7 5.3 – Délais d’exécution ................................................................................................................... 7 6 - Prix .................................................................................................................................................. 8 6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ......................................................................................... 8 6.2 - Modalités de variation des prix ............................................................................................... 9 7 - Garanties Financières.................................................................................................................... 11 8 - Avance ........................................................................................................................................... 11 8.1 - Conditions de versement et de remboursement .................................................................. 11 8.2 - Garanties financières de l'avance .......................................................................................... 11 9 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................................... 12 9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ............................................................................. 12 9.2 - Présentation des demandes de paiement ............................................................................. 12 9.3 - Délai global de paiement ....................................................................................................... 12 9.4 - Paiement des cotraitants ....................................................................................................... 12 10 - Conditions d'exécution des prestations...................................................................................... 13 10.1 – Modalités d’exécution des prestations de maintenance préventive – lot 1 ...................... 13 10.2 – Opérations complémentaires en maintenance préventive – lot 1 ..................................... 13 10.3 – Documents à remettre dans le cadre des prestations de maintenance – Lot 1 ................ 13 10.4 – Documents à remettre dans le cadre des interventions sur le matériel sous garantie – Lots 2 & 3 ....................................................................................................................................... 13 10.5 – Déclenchement des interventions correctives – lot 1 ........................................................ 14 10.6 – Détermination des opérations à effectuer en maintenance curative – Lot 1 .................... 14 10.7 – Interlocuteur dédié – ensemble des lots ............................................................................ 15 11 - Constatation de l'exécution des prestations .............................................................................. 15 11.1 - Vérifications ......................................................................................................................... 15
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 11.2 - Décision après vérification ................................................................................................... 15 12 - Garantie des prestations............................................................................................................. 15 12.1 – Durée de la garantie ............................................................................................................ 15 12.2 – Modalités de remise en l’état ou de remplacement .......................................................... 15 13 - Pénalités ...................................................................................................................................... 16 13.1 - Pénalités de retard ............................................................................................................... 16 13.2 - Pénalité pour travail dissimulé ............................................................................................ 16 13.2 - Pénalité spécifiques ............................................................................................................. 16 14 - Assurances .................................................................................................................................. 16 15 - Résiliation du contrat .................................................................................................................. 17 15.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre ......................................................................... 17 15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ............................................................................... 17 16 - Règlement des litiges et langues ................................................................................................ 17 17 - Clauses de réexamen lot 1 – ajout de prestations en cours d’exécution ................................... 17 18 - Dérogations ................................................................................................................................. 18
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 4 sur 18
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent l’entretien et la maintenance du matériel de restauration, ainsi que l’achat de matériel de restauration.
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.
1.2 - Décomposition du contrat
L’accord-cadre est alloti comme il suit :
- Lot 1 : Entretien et maintenance du matériel de restauration ;
- Lot 2 : Fourniture de gros matériel de restauration ;
- Lot 3 : Fourniture de petit matériel de restauration ;
- Lot 4 : Fourniture de vaisselle.
1.3 - Type d'accord-cadre
L'accord-cadre avec montants minimum est maximum est passé en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Les montants des prestations sont définis comme il suit, pour une année d’exécution :
Lot Montant Minimum HT Montant Maximum HT 1 4000 € 140 000 € 2 4000 € 250 000 € 3 1500 € 50 000 € 4 250 € 20 000 €
Ces montants sont identiques pour chaque période de reconduction.
1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des prestations à réaliser ;
- les délais d’exécution des prestations (date de début et de fin) ;
- les lieux d’exécution des prestations ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le ou les titulaires.
2 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses particulières (CCP)
- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) (lots 1, 2, 3 et 4)
- La Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (Lot 1)
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 5 sur 18
- Le Cadre de réponses techniques (CRT)
- Le plan d’entretien préventif (lot 1)
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
4 - Protection des données à caractère personnel
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données ».
4.1 - Description du traitement de données à caractère personnel
Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.
4.2 - Obligations du titulaire
Le titulaire s'engage à :
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat, - veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.
4.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire
Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous- traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.
4.2.2 - Droit d'information des personnes concernées
Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 6 sur 18
4.2.3 - Exercice des droits des personnes
Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit dans les 48 heures en informer l’acheteur par l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante : dpo@ville-bobigny.fr
4.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel
Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante : dpo@ville-bobigny.fr .
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; - la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; - la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus.
4.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations
Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.
4.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel
Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes : - la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel - les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
4.2.7 - Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à détruire toutes les données à caractère personnel.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 7 sur 18
4.2.8 - Délégué à la protection des données
Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données : la cheffe du service juridique dpo@ville-bobigny.fr
4.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement
Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de l'acheteur comprenant :
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données,
- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; - des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
4.2.10 - Documentation
Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
4.3 - Obligations de l'acheteur
L'acheteur s'engage à :
- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel", - documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, - veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire.
5 - Durée et délais d'exécution
5.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu à compter de sa date de notification, pour une période initiale de 1 an.
5.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 1 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
5.3 – Délais d’exécution
• Lot 1 : Maintenance - part curative
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 8 sur 18
Le délai d’intervention pour la part curative des prestations objets du lot 1 est de 24 heures maximum à compter de la réception de la demande d’intervention. Ce délai est stipulé sans préjudice d’un délai plus court figurant à l’offre du titulaire.
Exceptionnellement, en cas d’urgence, il pourra être demandé au titulaire du lot 1 d’intervenir le samedi au titre de la part curative. En pareille occurrence, le délai du paragraphe précédent s’applique indifféremment.
Le délai de remise en l’état des matériels objets du lot 1 sera convenu entre le titulaire et le responsable logistique de la Direction de l’Entretien et de la restauration à l’issue d’une première visite. Ce délai de remise en l’état ne saurait excéder 48 heures à compter de l’acceptation de la proposition d’intervention matérialisée par l’émission d’, sauf en cas exceptionnel de rupture de pièces détachées du fabricant, dûment justifiée.
En pareille occurrence, le titulaire devra en apporter la preuve par tous moyens.
En cas de problème d'approvisionnement de pièces nécessaires à la réparation, le titulaire doit impérativement informer formellement (mail, courrier) le Responsable logistique des difficultés rencontrées, et faire le nécessaire auprès d'autres fournisseurs pour obtenir les meilleurs délais.
Cependant, à supposer que la panne puisse être résolue sans intervention complémentaire, le titulaire exécutera immédiatement la remise en l’état.
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au titulaire dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG-FCS.
L’application des mesures de sécurisation sanitaire préconisées en période d’épidémie de COVID-19 est réputée prise en compte dans le délai d’exécution des prestations (limitation de la coactivité, baisse de productivité des personnels et temps supplémentaires relatifs à chaque tâche, allongement éventuel des délais d’approvisionnement en matériaux et matériels…). Elle ne saurait constituer une difficulté imprévue justifiant la prolongation du délai d’exécution des prestations.
• Lot 1 : Maintenance - part préventive
Il est requis de l’opérateur qu’il effectue, au titre de la maintenance préventive du matériel, un passage annuel par équipement listé en annexe au règlement de consultation.
Il est requis qu’il effectue un passage trimestriel pour la maintenance des adoucisseurs.
• Lots 2 & 3 : achat
Le délai de livraison et d’installation du matériel le cas échéant ne saurait excéder 1 mois à compter de la réception du bon de commande afférent. Ce délai est stipulé sans préjudice d’un délai plus court figurant à l’offre du titulaire.
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au titulaire dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG-FCS.
L’application des mesures de sécurisation sanitaire préconisées en période d’épidémie de COVID-19 est réputée prise en compte dans le délai d’exécution des prestations (limitation de la coactivité, baisse de productivité des personnels et temps supplémentaires relatifs à chaque tâche, allongement éventuel des délais d’approvisionnement en matériaux et matériels…). Elle ne saurait constituer une difficulté imprévue justifiant la prolongation du délai d’exécution des prestations.
Les modalités d’intervention au titre de la garantie sont détaillées aux articles 10.4 et 12.2 du présent CCP.
6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées, conformément aux stipulations de l’acte d’engagement : - par des prix unitaires concernant les lots 2, 3 et 4,
- par un prix mixte pour le lot 1, comprenant une part forfaitaire relative à l’entretien préventif des installations listées en annexe et une part unitaire relative aux opérations de maintenance curative.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 9 sur 18
Le prix est réputé comprendre tous les frais annexes tels que frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, etc. et l'ensemble des frais liés au respect des mesures de sécurité et de protection de la santé préconisées pour la continuité des activités en période d'épidémie de Covid-19.
6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ".
• Lot 1 : maintenance
Les prix du lot 1 sont répartis entre prix forfaitaires (maintenance préventive) et prix unitaires (maintenance curative).
Modalités de révision des prix forfaitaires :
Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = 12,5% + 87,5% (In/Io)
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Le titulaire s’engage, sous peine de forclusion, à notifier ses nouveaux tarifs au Pouvoir Adjudicateur avec un préavis de 15 jours avant la date prévue pour l’application de la révision.
En cas de forclusion, la révision sera prise en compte un (1) mois à compter de la réception des prix révisés par le service des achats.
Les tarifs révisés devront parvenir aux adresses mail suivantes :
sven.zekri@ville-bobigny.fr & claudine.mortier@ville-bobigny.fr
L’indice de référence est l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 33.12 − Réparation de machines et équipements mécaniques Prix de marché − Base 2015 − Données mensuelles brutes – Identifiant 010534754.
En cas de disparition d’un indice pendant la durée d’exécution du marché, il sera défini d’un commun accord entre les parties un nouvel indice du BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE DE L’INSEE correspondant au plus près au type de prestation faisant l’objet du présent marché.
Modalités de révision des prix unitaires :
Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = 12,5% + 87,5% (In/Io)
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 10 sur 18
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Le titulaire s’engage, sous peine de forclusion, à notifier ses nouveaux tarifs au Pouvoir Adjudicateur avec un préavis de 15 jours avant la date prévue pour l’application de la révision.
En cas de forclusion, la révision sera prise en compte un (1) mois à compter de la réception des prix révisés par le service des achats.
L’indice de référence est l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 33.12 − Réparation de machines et équipements mécaniques Prix de marché − Base 2015 − Données mensuelles brutes – Identifiant 010534754.
En cas de disparition d’un indice pendant la durée d’exécution du marché, il sera défini d’un commun accord entre les parties un nouvel indice du BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE DE L’INSEE correspondant au plus près au type de prestation faisant l’objet du présent marché.
Les tarifs révisés devront parvenir aux adresses mail suivantes :
sven.zekri@ville-bobigny.fr & claudine.mortier@ville-bobigny.fr
• Lots 2 & 3 : Achat petit et gros matériel
Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = 12,5% + 87,5% (In/Io)
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Le titulaire s’engage, sous peine de forclusion, à notifier ses nouveaux tarifs au Pouvoir Adjudicateur avec un préavis de 15 jours avant la date prévue pour l’application de la révision.
En cas de forclusion, la révision sera prise en compte un (1) mois à compter de la réception des prix révisés par le service des achats.
L’indice de référence est l’indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 27.51 − Appareils électroménagers prix de marché − Base 2015 − Données mensuelles brutes – Identifiant 010534704
En cas de disparition d’un indice pendant la durée d’exécution du marché, il sera défini d’un commun accord entre les parties un nouvel indice du BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE DE L’INSEE correspondant au plus près au type de prestation faisant l’objet du présent marché.
Les tarifs révisés devront parvenir aux adresses mail suivantes :
sven.zekri@ville-bobigny.fr & claudine.mortier@ville-bobigny.fr
• Lot 4 : Vaisselle
Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 11 sur 18
Cn = 12,5% + 87,5% (In/Io)
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précède le mois au cours duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index publiée au moment de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
Le titulaire s’engage, sous peine de forclusion, à notifier ses nouveaux tarifs au Pouvoir Adjudicateur avec un préavis de 15 jours avant la date prévue pour l’application de la révision.
En cas de forclusion, la révision sera prise en compte un (1) mois à compter de la réception des prix révisés par le service des achats.
L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Nomenclature Coicop : 05.4 - Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage.
En cas de disparition d’un indice pendant la durée d’exécution du marché, il sera défini d’un commun accord entre les parties un nouvel indice du BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE DE L’INSEE correspondant au plus près au type de prestation faisant l’objet du présent marché.
Les tarifs révisés devront parvenir aux adresses mail suivantes :
sven.zekri@ville-bobigny.fr & claudine.mortier@ville-bobigny.fr
7 - Garanties Financières
Sans objet.
8 - Avance
8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50.000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux (2) mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est inférieure ou égale à douze (12) mois ; si cette durée est supérieure à douze (12) mois, l'avance est égale à 5,0 % d'une somme égale à douze (12) fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 30 %.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
8.2 - Garanties financières de l'avance
Aucune garantie demandée pour bénéficier de l’avance.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 12 sur 18
9 - Modalités de règlement des comptes
9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS.
9.2 - Présentation des demandes de paiement
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ; 5° Le numéro du marché ;
6° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
7° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 8° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 9° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
10° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 11° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
9.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
9.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 13 sur 18
10 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
Conditions de livraison :
La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 21 du CCAG-FCS.
Nature des pièces détachées :
Les composants ayant fait l’objet d’une homologation peuvent être remplacés par des composants homologués compatibles. Tous les composants à remplacer doivent l’être par des composants de qualité identique ou comparable.
Provenance et qualité
Les caractéristiques techniques des pièces de rechange et des matières consommables indispensables à un fonctionnement correct sont celles préconisées et homologuées par le constructeur.
10.1 – Modalités d’exécution des prestations de maintenance préventive – lot 1 Le titulaire du lot 1 étant réputé connaître l’état du matériel à entretenir, il ne saurait se prévaloir en cours d’exécution du niveau de vétusté des appareils pour remettre en cause les prescriptions du présent.
• Fréquence
Il est requis du titulaire qu’il effectue, au titre de la maintenance préventive du matériel, 1 passage annuel par installation, durant la période de congés d’été.
• Opérations à effectuer
Le titulaire assurera la maintenance des équipements conformément au plan d’entretien fourni au titre de l’offre.
10.2 – Opérations complémentaires en maintenance préventive – lot 1
Il peut être spécifiquement requis du titulaire qu’il laisse à disposition des groupes scolaires en faisant la demande, un sac de sel adoucisseur pour les lave-vaisselles à capot et deux sacs de sel adoucisseur pour les lave-vaisselles à avancement automatique. Les sacs de sel ne pèseront pas plus de 10 kg.
Il effectuera également la recharge des fluides frigorifiques.
10.3 – Documents à remettre dans le cadre des prestations de maintenance – Lot 1
Le titulaire tiendra à jour, à l’issue de chaque passage, qu’il soit effectué à titre préventif ou curatif, un cahier de suivi (dématérialisé) pour chaque appareil, faisant apparaître la date et la nature de chacune des interventions réalisées, ainsi que la désignation précise de l’équipement et son lieu d’affectation.
Le cahier de suivi sera adressé mensuellement au responsable logistique de la Direction de l’Entretien et de la Restauration à l’adresse mail suivante :
david.dumenil@ville-bobigny.fr
Dans le cadre des opérations de maintenance curative, il est requis du titulaire qu’il remette, dans les 48 heures suivant le passage, un bon d’intervention (dématérialisé) faisant apparaître la date d’intervention, les travaux réalisés et la nature de l’incident.
Un nouveau bon d’intervention sera dressé à l’issue de la remise en l’état du matériel et adressé au responsable logistique dans les conditions décrites ci-avant.
10.4 – Documents à remettre dans le cadre des interventions sur le matériel sous garantie – Lots 2 & 3
Dans le cadre des interventions en garantie, il est requis du/des titulaire(s) des lots 2 et 3 qu’il(s) remette(nt), dans les 48 heures suivant le passage, un bon d’intervention (dématérialisé) faisant apparaître la date de demande
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 14 sur 18
d’intervention, les travaux réalisés, la désignation précise de l’équipement, son lieu d’affectation et la nature de l’incident.
Dans l’hypothèse où la remise en l’état du matériel ne serait pas envisageable lors du premier passage, le bon d’intervention fera également figurer les travaux envisagés, le délai proposé pour leur réalisation, dans le respect du délai contractuel de remise en l’état.
Un nouveau bon d’intervention sera dressé à l’issue de la remise en l’état du matériel ou de son remplacement, et adressé au responsable logistique dans les conditions décrites ci-avant.
En cas d’impossibilité de réparation, le titulaire procèdera au remplacement du matériel sous garantie dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter du constat de l’impossibilité.
Le cas échéant, la mise à disposition temporaire d’un matériel équivalent est requise dans un délai n’excédant pas 72 heures.
10.5 – Déclenchement des interventions correctives – lot 1
Ces interventions pourront s'effectuer suite :
- soit à une visite de maintenance préventive ayant permis de relever un dysfonctionnement ou d'effectuer un remplacement de pièces usées ou défectueuses
- soit à une anomalie de fonctionnement ou une panne du matériel signalée par le service avec demande d’intervention
• 10.5.1 – Intervention corrective suite à visite préventive
Pour les interventions dont la nécessité est avérée suite à une visite préventive, le bon d’intervention fera figurer les travaux envisagés, le délai proposé pour leur réalisation, dans le respect du délai maximum de l’article 5.3 du présent CCP, ainsi que les pièces dont le remplacement est envisagé et l’analyse technique des causes ayant conduit à la survenance du dysfonctionnement.
La proposition d’intervention comprendra un chiffrage détaillé fixé selon le bordereau des prix et sera adressée au Responsable logistique de la Direction de la Restauration et au Chef du service de l’entretien et de la restauration pour acceptation le cas échéant.
• 10.5.2 – Intervention corrective suite à une panne
Les interventions correctives sont déclenchées suite à un appel téléphonique ou à une sollicitation par mail du gestionnaire du marché (Responsable logistique de la Direction de l’entretien restauration ou chef du service entretien restauration).
Le délai d’intervention contractuel court à compter de la réception de la demande d’intervention selon les stipulations du présent.
10.6 – Détermination des opérations à effectuer en maintenance curative – Lot 1 Il est expressément mentionné que les pièces détachées d’un montant inférieur à 200 € HT sont réputées incluses.
Le contenu des éléments à remplacer sera convenu d’un commun accord avec le responsable logistique sur la base du diagnostic préalable.
• 10.6.1 – Mesures conservatoires et dépannage
Le titulaire devra assurer à minima une remise en l’état provisoire du matériel, pour toute intervention corrective et en l’absence de possibilité de réparation immédiate.
La remise en état provisoire vise à garantir l’intégrité des appareils, à rechercher la cause de l’incident, à établir un diagnostic et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour commencer l’opération de dépannage ou de réparation.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 15 sur 18
Elle permettra un fonctionnement aussi normal que possible de l’équipement considéré. Pour toute réparation provisoire, l’utilisation de l’appareil en cause devra être sans risque pour le personnel.
Quelle que soit la durée de l'intervention, le titulaire prendra immédiatement toutes les mesures conservatoires pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
• 10.6.2 – Réparation définitive
Lorsqu’à la suite du dépannage ayant permis de remettre en fonctionnement l’installation défectueuse et/ ou de diagnostiquer la panne, une intervention de réparation définitive ou un remplacement de pièce est nécessaire, celle-ci devra impérativement être réalisée dans le délai de l’article 5.3, à compter de la réception du bon de commande afférent qui régularisera l’établissement du diagnostic et engagera les réparations.
• 10.6.3 – Impossibilité de réparation
A supposer que le titulaire ne soit pas en mesure de procéder au dépannage du matériel (matériel irréparable), il avertirait la Commune immédiatement et formulerait les conseils relatifs au renouvellement du matériel.
En pareille occurrence, il peut être spécifiquement requis du titulaire qu’il installe à titre palliatif un équipement stocké et désigné par la Commune dans l’attente de l’acquisition de l’appareil de remplacement.
Le déplacement du matériel est pris en charge par la Commune le cas échéant.
10.7 – Interlocuteur dédié – ensemble des lots
Il est requis du titulaire qu’il désigne, pour toute la durée du marché, un interlocuteur dédié aux sollicitations du Pouvoir Adjudicateur.
Le délai de réponse aux sollicitations du Pouvoir Adjudicateur ne saurait excéder 48 heures à compter de l’émission de la demande.
En cas d’indisponibilité du personnel affecté, son remplacement sera effectué dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de l’indisponibilité.
Ces délais sont stipulés sans préjudice d’un délai plus court figurant à l’offre du titulaire.
11 - Constatation de l'exécution des prestations
11.1 - Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 27 et 28.1 du CCAG-FCS.
11.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.
12 - Garantie des prestations
12.1 – Durée de la garantie
Les prestations objets des lots 2 & 3 feront l’objet d’une garantie minimum d’un an. La durée minimum de la garantie est stipulée sans préjudice d’une durée plus longue figurant à l’offre du titulaire.
12.2 – Modalités de remise en l’état ou de remplacement
Le délai d’intervention dans le cadre de la remise en l’état ou du remplacement du matériel garanti ne saurait excéder 48 heures à compter de la réception de la demande afférente.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 16 sur 18
A supposer que la remise en l’état du matériel ne serait pas envisageable immédiatement, il sera fait application de l’article 10.4.
13 - Pénalités
13.1 - Pénalités de retard
Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 500 €.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
13.2 - Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant TTC de l'accord-cadre.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
13.2 - Pénalité spécifiques
Pénalité Occurrence Valeurs Précisions Non-respect de la
fréquence d’intervention
en maintenance
préventive
Hebdomadaire et par
installation
100 €
Indisponibilité supérieure
à 48 heures (lot 1)
Journalière et par
installation
200 € A compter de
l’acceptation de la
proposition d’intervention
Non-remplissage des
adoucisseurs ou des
fluides frigorifiques
Forfaitaire et par
installation 200 €
Non-remise du cahier de
suivi mensuel Forfaitaire 50 €
A compter de 24 heures à
l’issue du mois de
référence
Non-remise du bon
d’intervention Forfaitaire 50 €
A l’issue du délai
contractuelle de remise du
document
Non-respect du délai de
réponse de l’interlocuteur
dédié
Journalière 50 €
Non-respect du délai de
remplacement de
l’interlocuteur dédié
Journalière 50 €
Non-respect du délai de
mise à disposition d’un
matériel équivalent dans
le cadre des interventions
en garantie
Journalière 200 €
14 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 17 sur 18
15 - Résiliation du contrat
15.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.
En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 82545 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
16 - Règlement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montreuil (93100) est compétent en la matière.
17 - Clauses de réexamen lot 1 – ajout de prestations en cours d’exécution
Conformément à l’article R.2194-1 du Code de la Commande Publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’ajouter aux prestations du lot 1 du matériel acquis en cours d’exécution, ce quelle quel soit leur montant.
Les matériels acquis seront intégrés aux prestations de maintenance du lot 1 à l’issue de la période de garantie contractuelle.
- Évolution du parc de matériel à maintenir :
• Suppression d’installation :
Toute suppression d’installation (suppression du site, d’un matériel...) fera l’objet d’un ordre de service d’arrêt de prise en charge notifié au titulaire. L’impact de la baisse sera apprécié en au prorata du nombre d’éléments à maintenir.
• Adjonction de matériel / maintenance :
En cours d’exécution du marché, il est possible que des nouveaux équipements soient ajoutés aux appareils à maintenir.
Un équipement non répertorié dans la liste des équipements visés en annexe (annexe 1) à la DPGF pourra donc y être adjoint. Cette adjonction fera l’objet d’un ordre de service et d’une communication d’un descriptif technique. La plus- value induite sur la redevance sera appréciée au prorata du nombre d’éléments à maintenir.
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023 Consultation n°: 22F050 - CCP Page 18 sur 18
18 - Dérogations
- L’article 2 du CCP déroge à l’ordre de priorité de l’article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 4.3 du CCP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 10.5 du CCP déroge à l’article 3.4.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 12.1 CCP ajoute à l’article 33.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.1 du CCP déroge à l’article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.1 du CCP déroge à l’article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.1 du CCP déroge à l’article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.2 du CCP déroge à l’article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.2 du CCP déroge à l’article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.2 du CCP déroge à l’article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.3 du CCP déroge à l’article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.3 du CCP déroge à l’article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 13.3 du CCP déroge à l’article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L'article 15.1 du CCP déroge à l'article 42 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20230419-08060423-DE
Date de télétransmission : 19/04/2023
Date de réception préfecture : 19/04/2023