Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 340 2024
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 331 2024
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 335 2024
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 124 2025
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org 020 2025
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org doc028261202505
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete circulat
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 45.2024
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org 057 2025 statio
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org arrete 317 inte
Arrêté - www.mairie longeville les metz.org 200 2025 rue du beau rivage 200 2025 rue du beau rivage
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Longeville-lès-Metz.
Lien du pdf (Arrêté - www.mairie longeville les metz.org 200 2025 rue du beau rivage 200 2025 rue du beau rivage)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Justice et droit,
Département
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
N°
200/2025
Moselle Canton
Liberté
- Egalité
- Fraternité
Montigny-lès-Metz
Commune
ARRÊTÉ
DU
MAIRE
Longeville-lès-Metz
Règlementant
le stationnement
et la circulation
Rue
du
Beau
Rivage
à l’occasion
de
travaux
de
réfection
d’enrobés
et création
de
passages
piétons
surélevés
Le
Maire
de
Longeville-lès-Metz,
- VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
- VU
le code
de
la route ;
- VU
le code
pénal
;
- VU
le règlement
de
voirie
métropolitain
en
vigueur
;
- VU
l'arrêté
interministériel
du
24
novembre
1967
modifié,
relatif à la signalisation
routière
;
- VU
la demande
modificative
faite
par
courriel
en
date
du
07 juillet
2025
présentée
par
l’Eurométropole,
- VU
les
travaux
de
réfection
des
enrobés
et
de
création
de
passages
piétons
surélevés
programmés
Rue
du
Beau
Rivage
et
confiés
à
la
Société
LINGENHELD),
- VU
l’arrêté
172/2025
en
date
du
06
juin
2025
;
- VU
le retard
accumulé
sur
le
chantier
en
raison
des
températures
exceptionnellement
élevées
de
la
semaine
27
;
- CONSIDERANT
qu’il
y a lieu
de
décaler
le début
des
travaux
;
- CONSIDERANT
que
par
mesure
de
sécurité,
il y a lieu
d’interdire
le
stationnement
et
la circulation
dans
cette
rue
pour
la durée
du
chantier
;
ARRÊTE
Article
1°
— A
l’occasion
de
travaux
de
réfection
des
enrobés
et de
création
de
passages
piétons
surélevés
réalisés
par
la
société
LINGENHELD
pour
le
compte
de
l’Eurométropole
du
jeudi
10
juillet
2025
pour
une
durée
de
3
semaines
et
afin
d’assurer
la
sécurité
de
tous
les
usagers
du
secteur,
la
rue
du
Beau
Rivage
sera
barrée
et
interdite
à
la
circulation,
le
stationnement
des
véhicules
sera
interdit
pendant
la
durée
des
travaux.
L’accès
aux
propriétés
riveraines
est
préservé
(en
privilégiant
les
sorties
avant
7 h 30
le matin
et
17
h 30
le soir).
Article
2 —
La
société
LINGENHELD),
chargée
de
la réalisation
desdits
travaux,
effectue
à ses
frais
la mise
en
place
de
la
signalisation
réglementaire.
Elle
veille
à
son
efficacité
à tout
moment.
Tout
accident
ou
dégradation
survenant
sur
le
domaine
public
est
à
la charge
de
la société.
Toute
ouverture
dans
la
chaussée
doit
être
recouverte
pour
la
nuit
afin
que
la
circulation
des
riverains
se
fasse
en
toute
sécurité.
L’entreprise
intervenante
est
chargée
de
remettre
en
état
le domaine
public
concerné
et d’effectuer
son
nettoyage
à la fin
des
travaux.
Article
3
- Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
qui
est
publié
et
affiché
dans
les
conditions
légales
habituelles,
sont
constatées
par
procès-verbaux.
Article
4 - Ampliation
du
présent
arrêté
est transmise
à :
- la Société
LINGELHELD,
- Metz
Métropole,
- La
police
Intercommunale.
- Les
services
municipaux
de
la ville
de
Longeville-lès-Metz.
Le
Maire
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Il
informe
que
le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
la
présente
notification.
Ce
dernier
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
« Télérecours
citoyen
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
Fait
à Longeville-lès-Metz,
le 08 juillet
2025
Le
Maire,
=?)
Delphine
FIRTION
Notifié
le
:
|
9
JUIL.
2025
Publié
le:
_—Q
JUIL,
2025