Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 387a circulation reglementee rue paul loubet
Arrêté - 226a circulation reglementee chemin des gardes et
Arrêté - 134d amenagement urbain rue paul loubet et requali
unknown - 1191a elagage 11 rue paul loubet
Arrêté - 51a circulation reglementee rues leon blum paul lo
Arrêté - 452a circulation reglementee rue paul loubet prolo
Arrêté - 902a travaux sur voirie rue adhemar
Arrêté - 840a travaux sur domaine public rue paul cezanne
Arrêté - 890a travaux sur voirie rue charles coulomb
Arrêté - 907a travaux sur voirie rue louis charpenne
Arrêté - 909a travaux sur voirie rue paul loubet
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 909a travaux sur voirie rue paul loubet)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Eau et assainissement,
Monts
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTATION de la CIRCULATION
RUE PAUL LOUBET
---5000=---
DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Nos Réf. JC/GJ/PP/LC/JPM
Numéro : 2022.08.909A
Le Maïre de la ville de Montélimar.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R 411-8, R 4711-25, R 417-3 et R 417-12
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 4ème partie signalisation de prescription, le livre 1, 5ème partie signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le livre 1, 8ème partie. signalisation temporaire Considérant que pour permettre les travaux du 13/09/2022 au 21/09/2022 sur RUE PAUL LOUBET. et pour
assurer la sécurité des Usagers, il y a lieu de réglementer la circulation, VU la demande en date du 31/08/2022 par laquelle ASSAINISSEMENT DEPOLLUTION FRÈRES demeurant 1471 Couspier 07220 VIVIERS représentée par Monsieur MESTRALLET demande l'autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public RUE PAUL LOUBET
ARRÊTE
ARTICLE 1 : :
Pour permettre à ASSAINISSEMENT DEPOLLUTION FRÈRES demeurant 1471 Couspier 07220 VIVIERS représentée par Monsieur MESTRALLET d'effectuer UN HYDROCURAGE SUR LE RESEAU EAUX USEES (a circulation et le stationnement RUE PAUL LOUBET seront réglementés du 13/09/2022 au 21/09/2022. Des mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 :
La circulation est alternée par alternat manuel si nécessaire.
ARTICLE 3 :
Le stationnement des deux cotés de tous les véhicules est interditLe non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et génant et passible de mise en fourrière immédiate.
ARTICLE 4 :
L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travauxLes véhicules de l'entreprise ont Un emplacement réservé Le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interditLe non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et génant au sens de l'article R 417-11 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiateL'accès des riverains sera maintenuLa chaussée sera rétrécie à l'abord du chantier La vitesse sera limitée à 30km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des
panneaux B14 portant la mention “30”.
ARTICLE 5 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière sera mise en place par Monsieur MESTRALLET (ASSAINISSEMENT DEPOLLUTION FRÈRES). ARTICLE 6 : :
Signalisation du chantier :
IL sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :
- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse,
- La fin de chantier.
D'Une manière générale le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire
de son chantier de jour comme de nuitL'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la protection de son chantier.
Signalisation aux Usagers :
Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en place de part et d'autre du chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront :
- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux.
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre.
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.
Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêtéCes panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétonsLe pétitionnaire demeure seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travauxToutes les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la remise en état sera a la charge du pétitionnaireDés l'achèvement des travaux, Un nettoyage complet
de l'emprise du chantier devra être effectué.
ARTICLE 7:
Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention dans Un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une
solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.
ARTICLE 8 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
ARTICLE 9 :
Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de
la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Montélimar, le 37/08/2022
Le Maire
Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'Un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de l'arrêté considéré. Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
nf Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet. maire@montelimar.fr