Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 226a circulation reglementee chemin des gardes et
Arrêté - 452a circulation reglementee rue paul loubet prolo
Arrêté - 51a circulation reglementee rues leon blum paul lo
Arrêté - 586a circulation reglementee rue emile loubet et r
Arrêté - 468a circulation reglementee rue emile loubet et r
Arrêté - 909a travaux sur voirie rue paul loubet
Arrêté - 1175a circulation reglementee rue paul cezanne
Arrêté - 754a circulation reglementee route de saint paul
Arrêté - 349a circulation reglementee route de saint paul
Arrêté - 1171a circulation reglementee route de saint paul
Arrêté - 387a circulation reglementee rue paul loubet
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montélimar.
Lien du pdf (Arrêté - 387a circulation reglementee rue paul loubet)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
montélimar
ARRETE MUNICIPAL
REGLEMENTATION de la CIRCULATION
RUE PAUL LOUBET
---=000=---
DIRECTION DE LA GESTION DE L'ESPACE PUBLIC
Nos Réf. JC/CJ/PP/LC/IPM
Numéro : 202304.387A
Le Maire de la ville de Montélimar,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2213-6
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25, R. 413-1, R 417-3 et R. 417-12
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1 2ème partie
signalisation de danger le livre 1 4ème partie, signalisation de prescription, le livre 1 5ème partie
signalisation d'indication, des services et de repérage. le livre 1, 7ème partie, marques sur chaussée et le
livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire
Considérant que pour permettre les travaux du 17/04/2023 au 21/04/2023 sur 20B RUE PAUL LOUBET. et
pour assurer la sécurité des usagers, il y a lieu de réglementer la circulation,
Vu la demande en date du 04/04/2023 par laquelle SAUR MONTELIMAR demeurant Chemin de la
Fonderie 26200 MONTELIMAR représentée par Madame Sophie GADANHO demande l'autorisation pour
la réalisation de travaux sur le domaine public 20B RUE PAUL LOUBET
ARRÊTE
ARTICLE 1 : :
Pour permettre à SAUR MONTELIMAR demeurant Chemin de la Fonderie 26200 MONTELIMAR
représentée par Madame Sophie GADANHO d'effectuer la création d'une borne de puisage d'eau, la
circulation et le stationnement RUE PAUL LOUBET seront réglementés du 17/04/2023 au 21/04/2023Des
mesures particulières non précisées dans le présent arrêté mais en rapport avec la circulation et le
stationnement pourront être prises en cas de besoin nécessité par l'avancement des travaux.
ARTICLE 2 :
La circulation est alternée par feux avec indicateur de temps
ARTICLE 3 :
Le stationnement des deux cotés de tous les véhicules est interditle non-respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et génant et passible de mise en fourrière immédiateLa vitesse maximale
autorisée de tous les véhicules est fixée à 30 km/hLa voie de droite sont interdite à la circulation
générale
ARTICLE 4 :
L'entreprise effectuera, tous les jours, le nettoyage de la chaussée souillée par les travauxLes
véhicules de l'entreprise ont Un emplacement réservéLe stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interditLe non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiateL'accès des riverains sera maintenuLa réfection des joints sera faite en bande
bitume et élastomère pour joints verticaux.
ARTICLE 5- REFECTION :
La réfection sera réalisée à l'identiquesSi le marquage au sol venait à étre endommagé. il devra être
repris à l'identique.ARTICLE 6 :
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par Madame Sophie GADANHO (SAUR MONTELIMAR).
ARTICLE 7 ::
Signalisation du chantier :
IL sera mis en place de part et d'autre du chantier des panneaux signalant :
- La présence de travaux,
- L'entrée et la sortie de véhicules,
- La limitation de vitesse,
- La fin de chantier.
D'une manière générale. le bénéficiaire du présent arrêté a la charge de la signalisation réglementaire
de son chantier de jour comme de nuitL'Entreprise mettra tous les moyens nécessaires pour garantir la
protection de son chantier.
Signalisation aux Usagers :
Des panneaux de dimensions minimums 1x 070 mètre devront être mis en place de part et d'autre du
chantier et ce pendant toute la durée des travaux. Ces panneaux préciseront :
- Le nom du Maître d'Ouvrage des travaux,
- Eventuellement le nom du Maître d'Oeuvre,
- L'entreprise réalisant les travaux,
- L'objet des travaux,
- Leur durée.
Un emplacement sera également aménagé sur ces panneaux afin d'y apposer le présent arrêtéCes
panneaux devront être visibles tant par les automobilistes que par les piétonsLe pétitionnaire demeure
seul responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait de la présence des travauxToutes
les dispositions seront prises pour préserver la chaussée et les trottoirs. En cas de dégradations, la
remise en état sera a la charge du pétitionnaireDés l'achèvement des travaux, Un nettoyage complet
de l'emprise du chantier devra être effectué.
ARTICLE 8 :
Les platanes de la ville de Montélimar étant atteints de la maladie du chancre coloré, toute intervention
dans Un rayon de 35 mètres autour d'un platane doit faire l'objet de désinfection du matériel avec une
solution biocide/désinfectante à action fongicide ou d'alcool à 70 degrés, au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté de platanes.
ARTICLE 9 :
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation.
ARTICLE 10 :
Monsieur le Directeur Général des services de la Mairie de MONTELIMAR, Monsieur le Commandant de
la Police de MONTELIMAR, sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Montélimar, le{05/04/2023
Le Maire
Le présent arrêté peut faire l'objet, devant le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de
la notification de l'arrêté considéré. || peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'arrêté. Cette démarche
prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite)
m Hôtel de Ville, place Émile Loubet, 26200 Montélimar - 04 75 00 25 00 - cabinet maire@montelimar.fr